小工程施工合同書

小工程施工合同書

　　近年來，我國(guó)小工程施工越來越多，你知道小工程施工合同書是怎樣的嗎?以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的小工程施工合同書范文，歡迎參考閱讀。

　　小工程施工合同書范文1

　　發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國(guó)建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

　　1、工程概況

　　(一)工程名稱： xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　(二)工程地點(diǎn)： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　2、工程承包范圍

　　安全維護(hù)及整改

　　3、合同工期 30天

　　4、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)為： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整

　　5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)：

　　5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。

　　5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2條“承包范圍”所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程計(jì)價(jià)

　　7.1 本工程計(jì)算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[2009]406號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500-2008), 《湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第192號(hào)), 《湖南省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、2006《湖南省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

　　7.2人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)[2012]237號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取,材料價(jià)格按照施工同期《長(zhǎng)沙建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

　　7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

　　8、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上(以長(zhǎng)沙市氣象局報(bào)告為準(zhǔn))，一次停水、停電8小時(shí)以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%。

　　9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。

　　10、違約責(zé)任

　　10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　11、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。

　　12、爭(zhēng)議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　13、其他

　　乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　小工程施工合同書范文2

　　建設(shè)單位(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　施工單位(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　婺源縣香田小區(qū)新增施工便橋工程，根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

　　第一條 工程項(xiàng)目

　　(一)工程地點(diǎn)：香田小區(qū)

　　(二)工程內(nèi)容：貝雷架鋼便橋

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二條 工程造價(jià)為人民幣： 19.91萬元整

　　第三條 合同工期

　　1.雙方商定總工期30天。

　　開工日期：2013年06月 20 日，竣工日期：2013年 07 月 20 日

　　2.如遇下列情況,經(jīng)甲方代表簽證后,工期可以順延。

　?、僖蛴鋈肆Σ豢煽咕艿淖匀粸?zāi)害(臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、地震)等造成的停工。

　?、谝蛟O(shè)計(jì)圖紙修改，增加了工程量，而受影響時(shí)。

　?、垡蛲Ｋ⑼ｋ姷惹闆r達(dá)六小時(shí)以上時(shí)。

　?、芗追揭蜇?cái)力不足或不按合同規(guī)定預(yù)付工程備料款和工程進(jìn)度款，而受影響時(shí)。

　　⑤甲方不能按合同規(guī)定在開工前五天，交出施工場(chǎng)地和接通施工水源、電源時(shí)。

　　第四條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期

　　(一) 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范驗(yàn)收

　　(二) 工程保修按建設(shè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保修自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)算，

　　(三) 屬乙方施工范圍的工程項(xiàng)目，因施工質(zhì)量問題造成損壞的，乙方應(yīng)給予免費(fèi)修補(bǔ)。

　　第五條 材料設(shè)備供應(yīng)

　　(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號(hào)采購(gòu)。

　　(二) 材料設(shè)備附有出廠合格證明，材料設(shè)備有異議進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　第六條 付款方式

　　完工后一個(gè)月內(nèi)一次性付清。