外墻涂料承包合同范本
外墻涂料，是用于涂刷建筑外立墻面的，那么簽訂外墻涂料承包合同需要注意什么呢？以下是小編為大家整理的外墻涂料承包合同范文，感謝您的欣賞。
外墻涂料承包合同范本1
甲方：
乙方：
甲方將 的外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程承包范圍及形式：外墻未貼面磚部分的墻、板、線條等(具體按甲方指定的部位)，以包工包料承包施工。
三、工期、質(zhì)量：以甲方下發(fā)通知為準(zhǔn)，質(zhì)量為合格及以上。面漆采用多樂士牌漆。
四、承包費用及付款方式：
1、承包費用及結(jié)算方式：按實際施工面積進(jìn)行結(jié)算，單價38元/m(每平方米叁拾捌元整)，此費用已包含了乙方所有預(yù)見與不可預(yù)見的及風(fēng)險的費用。
2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內(nèi)工程全部施工完，驗收合格后10天內(nèi)，付清全部工程價款，中途不預(yù)付工程款。
五、甲、乙雙方責(zé)任：
(一)、甲方職責(zé)
1、對乙方進(jìn)行技術(shù)交底;
2、負(fù)責(zé)組織驗收。
(二)、乙方職責(zé) 2
1、所用材料的必須符合質(zhì)量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴(yán)格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。
2、施工質(zhì)量必須符合施工設(shè)計、設(shè)計變更、施工強(qiáng)制性條文、施工驗收規(guī)范要求。
3、做好已完的成品保護(hù)。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按安全規(guī)程操作，杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產(chǎn)。所發(fā)生的一切安全事故及責(zé)任全部由乙方承擔(dān)。
六、違約責(zé)任：
1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質(zhì)量時，甲方有權(quán)隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔(dān)，不予結(jié)算。
2、由于乙方自身原因造成質(zhì)量缺陷或下料失誤，乙方無條件返工或更換材料;
3、乙方應(yīng)負(fù)有對本班組的工人的安全及勞資的全部責(zé)任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負(fù)責(zé)。
七、本合同對雙方具有約束力，任何一方違約所發(fā)生的損失由違約方負(fù)責(zé)。
八、本合同自雙方簽字起生效，至工程款付清當(dāng)日終止。本合同一式二份，雙方各持一份，未盡事宜，協(xié)商解決。
甲方： 乙方：
身份證號碼：
年 月 日 年 月 日
外墻涂料承包合同范本2
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內(nèi)涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：外墻及室內(nèi)涂料裝飾工程
2、工程地點：
二、承包方式：包工包料，包腳手架
三、承包內(nèi)容及價格
本工程現(xiàn)有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調(diào)色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00 元;內(nèi)墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內(nèi)。
四、施工及質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴(yán)格按現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)施工，分項工程驗收要求達(dá)合格以上。
2、涂刷質(zhì)量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。
4、底漆和面漆按產(chǎn)品說明進(jìn)行配比施工。
5、質(zhì)量未達(dá)到要求者，其返工的工料損失由乙方負(fù)責(zé)，因乙方原因造成質(zhì)量問題被有關(guān)部門罰款由乙方負(fù)責(zé)。
五、施工工期
1、乙方根據(jù)甲方施工進(jìn)度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據(jù)甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。
六、結(jié)算及付款方式
1、結(jié)算方式：內(nèi)墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結(jié)算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經(jīng)有關(guān)部門審核進(jìn)度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結(jié)算資料并將有關(guān)資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內(nèi)審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質(zhì)量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內(nèi)付清。
七、安全施工
在施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行施工，加強(qiáng)施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
八、甲方職責(zé)
1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方和現(xiàn)場其他施工單位工作關(guān)系;
2、向乙方提供本工程相應(yīng)施工圖紙壹份，并對乙方進(jìn)行質(zhì)量、安全技術(shù)交底，施工中如有圖紙設(shè)計更改，應(yīng)及時通知乙方，否則應(yīng)予簽證;
3、甲方應(yīng)提供現(xiàn)場水、電，費用由甲方負(fù)責(zé);提供垂直運輸機(jī)械以及提供開升降機(jī)專職人員，及時進(jìn)行技術(shù)交底和現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決提供水電至施工作業(yè)現(xiàn)場;
九、乙方職責(zé)
除甲方提供的機(jī)械設(shè)備外，其余的工具均由乙方負(fù)責(zé)(包括雨具)，嚴(yán)格按施工進(jìn)度計劃組織，確保工程工期和質(zhì)量;
十、附則
1、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，其補(bǔ)充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份;
3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結(jié)清后終止。
甲方： 乙方：
代表： 代表：開戶行：賬號：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
外墻涂料承包合同范本3
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內(nèi)完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質(zhì)量：合格
1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)： 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內(nèi)容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風(fēng)險、責(zé)任和義務(wù)的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內(nèi)向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓(xùn) 為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6在施工過程中,負(fù)責(zé)對外立面的鋁合金門窗的成品保護(hù),采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負(fù)責(zé)。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進(jìn)行進(jìn)度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內(nèi)提供施工組織設(shè)計，甲方對乙方的施工組織設(shè)計(或方案)和進(jìn)度計劃提出質(zhì)疑和合理修正時，乙方應(yīng)在此后3天內(nèi)提供修正的施工組織設(shè)計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準(zhǔn)，工期可以順延。
4.4工程竣工結(jié)算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家建筑裝飾行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。施工項目質(zhì)量驗收若無相應(yīng)的國家驗收標(biāo)準(zhǔn)時，則以建筑行業(yè)裝飾標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
5.2甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應(yīng)提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn);若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗，復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費;若乙方?jīng)]提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認(rèn)，甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗，無論復(fù)驗是否合格，甲方不承擔(dān)應(yīng)復(fù)驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用。
第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定結(jié)算后支付至結(jié)算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結(jié)算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內(nèi)容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認(rèn)可確定簽字，在決算時按實結(jié)算。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負(fù)責(zé)采購。涂料進(jìn)場后,取小樣送檢測,費用由乙方負(fù)責(zé).
7.2 乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條 爭議與違約責(zé)任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結(jié)算總價款的 向甲方支付違約金，并承擔(dān)因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延，但甲方不承擔(dān)任何費用。
(2)產(chǎn)品質(zhì)量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的，乙方除應(yīng)立即調(diào)換合格產(chǎn)品外，還應(yīng)按不合格產(chǎn)品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
(3)工程質(zhì)量：如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格(以甲方、設(shè)計單位、等書面確認(rèn)為準(zhǔn))，乙方必須立即整改，直至質(zhì)量達(dá)到合格為止，同時向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應(yīng)按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應(yīng)繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進(jìn)行保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結(jié)清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀(jì)要，報價單及補(bǔ)充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設(shè)正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代理人： 代表人：
年月日：
外墻涂料承包合同范本相關(guān)文章：
★ 外墻涂料合同樣本
外墻涂料承包合同范本
