標準版外墻涂料承包合同模板3篇

時間：2021-04-01 18:20:50 鄧茵0由分享

外墻涂料，是用于涂刷建筑外立墻面的，那么簽訂外墻涂料承包合同需要注意什么呢?以下是小編為大家整理的外墻涂料承包合同范文，感謝您的欣賞。

外墻涂料承包合同范文1

發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內(nèi)涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況：

1、工程名稱：外墻及室內(nèi)涂料裝飾工程

2、工程地點：

二、承包方式：包工包料，包腳手架

三、承包內(nèi)容及價格

本工程現(xiàn)有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調(diào)色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00 元;內(nèi)墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內(nèi)。

四、施工及質(zhì)量要求

1、乙方必須嚴格按現(xiàn)行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。

2、涂刷質(zhì)量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。

3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。

4、底漆和面漆按產(chǎn)品說明進行配比施工。

5、質(zhì)量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質(zhì)量問題被有關(guān)部門罰款由乙方負責。

五、施工工期

1、乙方根據(jù)甲方施工進度計劃要求，組織勞力。

2、施工工期：根據(jù)甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。

六、結(jié)算及付款方式

1、結(jié)算方式：內(nèi)墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結(jié)算。

2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經(jīng)有關(guān)部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結(jié)算資料并將有關(guān)資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內(nèi)審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質(zhì)量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內(nèi)付清。

七、安全施工

在施工過程中，乙方應(yīng)嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經(jīng)濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

八、甲方職責

1、負責協(xié)調(diào)乙方和現(xiàn)場其他施工單位工作關(guān)系;

2、向乙方提供本工程相應(yīng)施工圖紙壹份，并對乙方進行質(zhì)量、安全技術(shù)交底，施工中如有圖紙設(shè)計更改，應(yīng)及時通知乙方，否則應(yīng)予簽證;

3、甲方應(yīng)提供現(xiàn)場水、電，費用由甲方負責;提供垂直運輸機械以及提供開升降機專職人員，及時進行技術(shù)交底和現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決提供水電至施工作業(yè)現(xiàn)場;

九、乙方職責

除甲方提供的機械設(shè)備外，其余的工具均由乙方負責(包括雨具)，嚴格按施工進度計劃組織，確保工程工期和質(zhì)量;

十、附則

1、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。

2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份;

3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結(jié)清后終止。

甲方：乙方：

代表：代表：開戶行：賬號：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

外墻涂料承包合同范文2

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議。

第一條工程概況

1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程

1.2 工程地點：寶楊路3320號

1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂

1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)

1.5 工期：自接到甲方通知后 10天內(nèi)完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。

1.6 工程質(zhì)量：合格

1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實計算.

1.8 合同價款采用固定單價，單價淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內(nèi)容(另有約定的除外)。

1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務(wù)的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。

第二條甲方工作

2.1指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.2甲方簽訂合同后3天內(nèi)向乙方明確施工范圍及施工要求。

第三條乙方工作

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應(yīng)費用。

3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。

3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

第四條關(guān)于工期的約定

4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。

4.2乙方在合同簽訂后3日內(nèi)提供施工組織設(shè)計，甲方對乙方的施工組織設(shè)計(或方案)和進度計劃提出質(zhì)疑和合理修正時，乙方應(yīng)在此后3天內(nèi)提供修正的施工組織設(shè)計。

4.3非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。

4.4工程竣工結(jié)算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。

第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

5.1本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質(zhì)量評定合格標準。施工項目質(zhì)量驗收若無相應(yīng)的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。

5.2甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應(yīng)提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認;若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗，復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔復(fù)驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費;若乙方?jīng)]提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗，無論復(fù)驗是否合格，甲方不承擔應(yīng)復(fù)驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失，工期不予順延。

5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

5.4工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。

第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

6.1支付方式：

工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定結(jié)算后支付至結(jié)算價的95%，余款作為保修金。保修金為工程結(jié)算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。

6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內(nèi)容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結(jié)算。

第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.

7.2 乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。

第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

第九條爭議與違約責任

9.1、違約

(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結(jié)算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認后，工期相應(yīng)順延，但甲方不承擔任何費用。

(2)產(chǎn)品質(zhì)量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的，乙方除應(yīng)立即調(diào)換合格產(chǎn)品外，還應(yīng)按不合格產(chǎn)品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

(3)工程質(zhì)量：如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格(以甲方、設(shè)計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質(zhì)量達到合格為止，同時向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)據(jù)實賠償。

(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應(yīng)按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。

9.2、爭議

(1)雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。

(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應(yīng)繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。

第十條其它約定

10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).

第十一條附則

11.1 本工程需要進行保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。

11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結(jié)清全部工程款后自動失效。

11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。

11.4本合同設(shè)正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。