外墻涂料承包合同范本(2)
外墻涂料承包合同范文篇三
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)： 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的 向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代理人： 代表人：
年月日：
看了外墻涂料承包合同的人還看了：
外墻涂料承包合同范本(2)
上一篇：外墻工程承包合同
下一篇：外墻涂料施工承包合同樣本
