農(nóng)村建房承攬合同范本
農(nóng)村建房承攬合同范本
隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和農(nóng)民收入的不斷提高,農(nóng)村建房面臨的許多新情況、新問(wèn)題。那么農(nóng)村建房承攬合同怎么寫(xiě)呢?以下是在學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的農(nóng)村建房承攬合同范文，感謝您的欣賞。
農(nóng)村建房承攬合同范文一
發(fā)建房主方(甲)： 地址： 電話： 手機(jī)：
身份證號(hào)碼：
承攬建筑方(乙)： 地址： 電話： 手機(jī)：
身份證號(hào)碼：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民住宅樓一幢(內(nèi)墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑：一層架空，二層、三層現(xiàn)澆，屋架、構(gòu)造柱以及圈梁現(xiàn)澆等。)，為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠(chéng)信的原則，確保建房過(guò)程中堅(jiān)持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全：
1、乙方在施工過(guò)程中，要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責(zé)任人由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類(lèi)情況出現(xiàn)，責(zé)任一概與甲方無(wú)關(guān)，如施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn)，則由乙方負(fù)責(zé)辦理，并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用，此費(fèi)用已包含在工程造價(jià)中。
2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負(fù)責(zé)人必須要對(duì)所有施工人員和出入工地的其他外來(lái)人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素，消除安全事故的隱患，隨時(shí)對(duì)工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
二、施工要求：
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑，承包范圍中含土建工程的一切工作。
2、甲方負(fù)責(zé)提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來(lái)水管、下水管道等安全施工由甲方負(fù)責(zé)。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等，費(fèi)用已包含在工程造價(jià)內(nèi)。
6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問(wèn)題由乙方自己解決，費(fèi)用由乙方自理。
三、工程質(zhì)量：
1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時(shí)接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方砌筑施工時(shí)應(yīng)保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤(rùn)，砂漿的飽滿度必須要達(dá)到要求，采用“三個(gè)一”砌筑法，即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。
3、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任，賠償相應(yīng)的材料款和人工給甲方，在工程結(jié)算時(shí)進(jìn)行扣除。
4、房屋建成后，因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問(wèn)題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任，并由乙方承擔(dān)所需的人工及材料等費(fèi)用，一并賠償甲方由此造成的損失。
四、工期延誤：
無(wú)正當(dāng)理由，乙方不能延誤施工，由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以相應(yīng)順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價(jià)：
1、全部工程造價(jià)合計(jì)人民幣作價(jià)格調(diào)整。
2、澆筑樓層砼時(shí)，甲方不再支付乙方大小工人的勞務(wù)報(bào)酬、飯菜錢(qián)、煙酒等費(fèi)用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
六、建房工期：
建房工期為 天，自年月日起， 個(gè)日歷天。附今年春節(jié)前，主體結(jié)構(gòu)包括屋面工程必須封頂，屋面瓦必須要蓋好。
七、付款方式：
開(kāi)工付款(基礎(chǔ)圈梁澆筑結(jié)束)后付 元;主體結(jié)構(gòu)封頂屋面瓦蓋好付 元;工程竣工驗(yàn)收合格后付 元，一年質(zhì)保金 元(竣工驗(yàn)收滿一年后支付)。
八、違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決辦法：
1、工程質(zhì)量達(dá)到約定要求的，乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方嚴(yán)重違約，甲方有權(quán)解除合同，辭退乙方，并只需支付按照已完成的工程量人工費(fèi)的50%給乙方。
3、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢(qián)，則按銀行有關(guān)逾期付款的辦法規(guī)定，按照延付金額每日萬(wàn)分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
九、合同的生效與終止：
1、本合同一式叁份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，公證一份;
2、本合同自簽訂之日起生效;
3、在工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方付清工錢(qián)完畢后，該合同自動(dòng)失效。
十、其它：
以上合同，雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：
見(jiàn)證方簽字(蓋章)：
年月日
農(nóng)村建房承攬合同范文二
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
身份證號(hào)： 聯(lián)系電話：
第一條 工程概況
1.1工程名稱(chēng):農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。
1.2施工地點(diǎn):玉溪市江川縣。
1.3房屋概況:房型 (層)，建筑面積約 平方米。
第二條 裝修施工內(nèi)容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內(nèi)容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。
第三條 承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進(jìn)行施工作業(yè)。裝修設(shè)計(jì)方案由甲乙雙方共同商定后實(shí)施，施工過(guò)程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時(shí)通知乙方，乙方應(yīng)無(wú)條件采納。
第四條 裝修價(jià)款
本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目總價(jià)款： 元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi))，大寫(xiě)(人民幣 整)，該價(jià)款為施工包干價(jià)。
第五條 裝修款項(xiàng)支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內(nèi)，甲方對(duì)房屋裝修進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價(jià)款的95%,剩余總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒(méi)有問(wèn)題的，甲方將質(zhì)保金退還乙方。
第六條 裝修工期：自____年__月__日開(kāi)工，至____年__月__日竣工，工期為 天。
第七條 乙方在施工過(guò)程中如對(duì)甲方提供的材料造成損害，損害材料價(jià)值200元以?xún)?nèi)(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價(jià)值超過(guò)200元的，乙方應(yīng)全額賠償甲方。
第八條 乙方自行招聘施工工人進(jìn)行裝修施工，工人管理和勞務(wù)費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé);乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴(yán)格落實(shí)，如施工工人在裝修施工過(guò)程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由乙方全部承擔(dān)，且甲方若因此被法院等司法機(jī)關(guān)判決承擔(dān)賠償責(zé)任的，甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條 本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責(zé)任。
第十條 協(xié)議的變更和解除
10.1乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權(quán)解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。
10.2乙方施工過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題且不能有效整改的，甲方有權(quán)解除本合同，解除合同通知自送達(dá)乙方時(shí)生效。
第十一條違約責(zé)任
11.1乙方違反本合同第六條約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的，每逾期一天應(yīng)向甲方承擔(dān)30元的違約金;
11.2乙方施工過(guò)程中對(duì)甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的，應(yīng)承擔(dān)恢復(fù)原狀、賠償損失的違約責(zé)任。
第十二條 本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份 ，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
住址： 住址：
電話： 電話：
身份證號(hào)： 身份證號(hào)：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂地點(diǎn)：
農(nóng)村建房承攬合同范文三
甲方： 家住 市 鎮(zhèn) 村
乙方： 家住 市 鎮(zhèn) 村
甲方擬在東陽(yáng)市千祥鎮(zhèn) 村原老房基上建房一幢，并以包清工形式發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下：
第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結(jié)構(gòu)，甲方現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設(shè)好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積 平方米共 層，房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià)。
第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據(jù)施工進(jìn)度乙方應(yīng)提前 天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計(jì)價(jià)形式計(jì)價(jià)報(bào)酬：凡是泥水工、木工以及臨時(shí)工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。計(jì)價(jià)價(jià)格為 元/每平方米，其中磚匠工按 層計(jì)算每平方米為 元;木工按 層計(jì)算，每平方米為 元(第一層至第三層按實(shí)量面積計(jì)算，屋頂按第三層的一半計(jì)算)。
第四條：質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
第五條：完工時(shí)間為本合同簽字后起 年 月 日前落成。
第六條：付款方法按施工進(jìn)度計(jì)算，第一層至第三層付人民幣 元(大寫(xiě) 萬(wàn) 千 百元整)，房屋落成完工驗(yàn)收合格后付人民幣 元(大寫(xiě) 萬(wàn) 千 百元整)，余人民幣 元(大寫(xiě) 萬(wàn) 千 百元整)作為房屋質(zhì)量保證金，至 年 月 日止，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題即付清余款。
第七條：甲方要求乙方對(duì)所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗，并對(duì)所有施工人員參加人生安全保險(xiǎn)，施工中應(yīng)積極采取安全措施，確實(shí)抓好安全生產(chǎn)，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔(dān)。
第八條：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第九條：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字(手印)：
乙方簽字(手印)：
年 月 日
看了農(nóng)村建房承攬合同的人還看了：