加工承攬合同代理詞范文
加工承攬合同代理詞范文
加工承攬合同是滿足特定需要的一種經(jīng)濟(jì)活動，承攬合同的訂立過程中存在除了其他合同訂立中經(jīng)常產(chǎn)生的問題，如主體資格、標(biāo)的的不合法及合同的形式不合要求等，還包括商業(yè)秘密、技術(shù)材料、留置條件、保密制度等問題。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你詳細(xì)介紹加工承攬合同的相關(guān)法律知識。
加工承攬合同代理詞范文
加工承攬合同代理詞范文
加工承攬合同代理詞
尊敬的審判長、陪審員：
XXXX律師事務(wù)所接受揚(yáng)州市XX公司的委托，指派XXX律師作為其與江陰XX公司加工承攬合同糾紛案件的一審代理人。代理人現(xiàn)針對本案發(fā)表如下代理意見，望法庭予以采納：
一、原告依約履行了合同義務(wù)，并按照被告及業(yè)主的要求增加了工作量，原告方不存在違約
1、第七條第2款約定，鋼結(jié)構(gòu)制作安裝共計500噸，不涉及日后超出、增補(bǔ)部分。原告不但保質(zhì)保量完成了500噸的鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工作，還按照被告及業(yè)主的要求增加了工作量，超額完成了198.04噸，而且整套設(shè)備在2010年1月中旬試生產(chǎn)正常。
2、原告與被告于2009年4月10日簽訂的加工承攬合同是被告作為強(qiáng)勢單方提供的格式合同，安裝時間從2009年4月25日至2009年9月25日是事先印制好的格式條款，該條款的約定脫離了合同正常履行的前提和事實條件，實際上毫無意義。
3、合同第一條約定：“被告委托原告到第三方安裝被告提供的設(shè)備及鋼結(jié)構(gòu)制作”。由此可見，原告履行合同必須兩個前提條件：
其一，被告提供的設(shè)備必須在約定期限前(即2009年4月25日)進(jìn)場，鋼結(jié)構(gòu)制作的材料必須在合同開始履行前進(jìn)場。
其二，土建基礎(chǔ)必須在合同開始履行時即施工結(jié)束，具備安裝條件。
⑴、事實上，被告并未及時提供安裝設(shè)備進(jìn)場，象除塵器等主要設(shè)備直到2009年12月底才進(jìn)場，原告何以安裝;鋼結(jié)構(gòu)制作所需材料在2009年6月份才開始陸續(xù)進(jìn)場，大部分材料在2009年9月以后進(jìn)場，直到2010年1月份仍有材料不斷進(jìn)場，原告如何為無米之炊呢?
?、啤⒑贤s定期限開始時，原告施工所需的土建基礎(chǔ)尚不具備，直到2009年8月下旬，合同約定的所謂安裝期限已經(jīng)過了五分之四，被告仍未交付合格的土建基礎(chǔ)。安裝的土建基礎(chǔ)不具備，試問原告如何正常安裝?
4、合同第二條第2款約定，“安裝時間：進(jìn)廠時間由甲方通知”，也即雙方約定具體的進(jìn)廠時間以被告的實際通知為準(zhǔn)，并不拘泥于所謂從2009年4月25日至2009年9月25日的格式條款，被告并未在2009年4月25日通知原告進(jìn)場，試問原告何以敢擅自進(jìn)廠而違約呢?
5、合同第七條第4款約定，合同簽訂后，被告應(yīng)當(dāng)向原告支付30萬元預(yù)付款。但被告卻并未及時支付預(yù)付款，直到2009年7月下旬，合同約定所謂安裝期限已經(jīng)過了三分之二時，被告才付清預(yù)付款。按照慣例，預(yù)付款到帳后合同才實際開始履行。原告即使是在收到預(yù)付款后進(jìn)場也毫無過錯，更何況此時土建和材料尚不具備條件，原告何以違約呢?
6、合同約定工期為從2009年4月25日至2009年9月25日共計5個月時間，但由于被告的原因致使答辯人無法按照該格式條款約定時間如期進(jìn)行，工期理應(yīng)從具備條件后向后順延5個月，在加上被告及業(yè)主要求增加的工作量，工期應(yīng)當(dāng)繼續(xù)順延。原告在5個月的工期內(nèi)不但及時完成了工作成果，還超額完成了工作量，試問原告違約了嗎?
7、被告方代理人XXX在2011年X月X日開庭時認(rèn)可被告方解除合同前的工作量是原告方完成的，進(jìn)一步證實原告方依約履行了合同義務(wù)，并按照被告及業(yè)主的要求增加了工作量，原告方不存在違約。
二、被告違反了合同約定，應(yīng)當(dāng)向原告支付違約金
1、合同第七條第4款明確約定，合同簽訂后支付預(yù)付款30萬元，鋼結(jié)構(gòu)主體完成后付30萬元，空載調(diào)試前支付20萬元，與第三方驗收單確認(rèn)后支付37萬元，余款為質(zhì)保金。
?、?、2009年4月10日簽訂合同后，被告并未按約定支付預(yù)付款，直到2009年7月中下旬才付清預(yù)付款，嚴(yán)重違反了合同約定;鋼結(jié)構(gòu)主體完成后未依約定付款，空試前未依約定付款，與第三方確認(rèn)后未依約定付款。
⑵、被告提供的XX有限公司的證明，明確認(rèn)可答辯人在2010年1月中旬已經(jīng)完成了工作成果，而且試生產(chǎn)正常，依約定被告此時應(yīng)當(dāng)付清所有進(jìn)度款項。但被告仍拒不支付款項，已經(jīng)嚴(yán)重違約。
?、?、原告不但及時完成了合同約定工作量，還按照被告的要求超額完成了工作量，并于2010年1月中旬試生產(chǎn)正常。但被告卻未按照合同第七條第4款的約定付款，嚴(yán)重違反了合同的約定，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
2、正是由于被告嚴(yán)重違反合同約定拒不付款，給原告的正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來了巨大困擾，導(dǎo)致原告無法向工人發(fā)放工資。臨近年關(guān)，辛苦半年的工人無法拿到工資，由于被告的違約致使原告無力發(fā)放工資，工人知曉原告完成工作的艱辛，自發(fā)向被告討要工資，而被告卻將工人討要工資污蔑為鬧事。試問，萬家團(tuán)圓的春節(jié)即將來臨，被告若依約支付款項，工人如愿領(lǐng)到工資，何以不回家過年而呆在遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)和親人的XX工地“鬧事”呢?
3、被告違反約定拒不支付合同款項，已經(jīng)構(gòu)成根本違約。其后，又于2010年2月21日(正月初八)致函原告解除承攬合同。被告擅自單方解除承攬合同，已經(jīng)構(gòu)成根本違約，依法應(yīng)當(dāng)按照合同第六條第1款的規(guī)定向原告承擔(dān)違約責(zé)任。
4、合同第一條約定：被告委托原告到第三方安裝被告提供的設(shè)備及鋼結(jié)構(gòu)制作。由于被告嚴(yán)重違反合同約定，主要設(shè)備進(jìn)場嚴(yán)重遲延，鋼結(jié)構(gòu)制作所需材料進(jìn)場嚴(yán)重遲延，嚴(yán)重影響了原告的正常工作。被告提供的土建基礎(chǔ)不具備正常安裝條件，嚴(yán)重影響原告正常安裝?？梢?，原告在5個月的工期內(nèi)完成了合同約定的及增加的工作量，原告并未違約，相反被答辯人嚴(yán)重違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
三、被告的答辯理由依法不成成立
1、被告拒不認(rèn)可三方簽字確認(rèn)的磅單，試圖否認(rèn)原告的工作量，試圖干擾法庭的思路，但業(yè)主方站在客觀公正的立場上證明，所有磅單全部屬實，且磅單所載工作量已經(jīng)全部完成。
2、被告方污蔑原告方工人正常所要工資為“鬧事”,又對派出所出具的證明表示懷疑，要和派出所進(jìn)行核實。但被告方至今未能提供證據(jù)推翻該證明，而是試圖拖延時間，被告方的抗辯理由依法不能成立。
3、被告方拒不承認(rèn)是原告方完成的工作量，被告方代理人XX在2010年9月29日開庭時陳述該工程是由被告方委托第三方完成的，并已于2010年4月驗收合格;被告方代理人XXX在2011年4月1日開庭時陳述該工程是被告委托第三方做，但第三方?jīng)]有去做;明顯的前后矛盾，試圖混淆視聽，干擾法庭的正常審理，被告方的抗辯依法不能成立。
4、被告方一方面否認(rèn)原告方完成了工作量，另一方面又無法提供第三方完工的證明，在法庭責(zé)令其對是否完工進(jìn)行舉證后，又拒不提供相關(guān)證據(jù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。
四、總結(jié)
原告在5個月的工期里完成了合同約定的工作量，并按照被告及業(yè)主的要求增加了工作量，并且該工作量已經(jīng)驗收合格，告方不存在違約。被告未按合同約定及時支付預(yù)付款，未能將正常安裝所需設(shè)備及時運(yùn)抵現(xiàn)場，未能如期供應(yīng)鋼結(jié)構(gòu)制作所需材料，土建基礎(chǔ)交付嚴(yán)重遲延，施工中增加工作量，在驗收合格后拒不支付進(jìn)度款，其后單方擅自解除合同，嚴(yán)重違反了合同約定，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
為彰顯法律的尊嚴(yán)，為維護(hù)社會的公平正義，也為了保護(hù)善良原告的合法權(quán)益，懇請法庭查明事實，依法支持原告的訴訟請求。
代理人：XXXX律師事務(wù)所
XXX 律師
20XX年X月X日
相關(guān)閱讀：
加工承攬合同的基本原則
當(dāng)事人雙方應(yīng)遵守以下基本原則：
1、承攬方必須具備履約能力和條件。
《合同法》第253條：承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同。
第254條：承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第255條承攬人提供材料的，承攬人應(yīng)當(dāng)按照約定選用材料，并接受定作人檢驗。
2、定作方必須明確提出定作物的品名、數(shù)量、質(zhì)量及其他特殊要求，承攬方不得擅自改變定作方的要求。
3、當(dāng)事人雙方必須遵守《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t，否則，視為無效經(jīng)濟(jì)合同。
看過“加工承攬合同代理詞范文”的人還看過：