加工怎么寫合同
加工怎么寫合同(通用10篇)
加工怎么寫合同要怎么寫，才更標準規(guī)范？根據(jù)多年的文秘寫作經(jīng)驗，參考優(yōu)秀的加工怎么寫合同樣本能讓你事半功倍，下面分享【加工怎么寫合同(通用10篇)】，供你選擇借鑒。
加工怎么寫合同篇1
甲方：
乙方：
根據(jù)《合同法》之規(guī)定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協(xié)議條款如下：
一、 工程概況
二、 工期
本工程的加工工期為 因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。
三、 甲方的權利和義務
1、 保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、 遵守以上約定并執(zhí)行。
四、 乙方的權利和義務
2、 按照圖紙制作，保證工期和質(zhì)量。. 配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協(xié)商，并出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。
3、 因甲方材料不及時到位，乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、 遵守以上約定并執(zhí)行。
五、 技術要求
1、 甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據(jù)圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、 鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、 本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。
4、 乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構(gòu)件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
5、 構(gòu)件制作驗收執(zhí)行GB50205-20_《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。
六、 付款方式
合同簽訂3日內(nèi)，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。
七、 本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、 本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字)： 乙方：(蓋章簽字)
年 月
年 月 日 日
加工怎么寫合同篇2
甲方：南寧市___(定做方)
乙方：(承攬方)附加身份證復印件
加工水晶琥珀畫，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉(zhuǎn)讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月，200年月日起至200年月日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
年月日
加工怎么寫合同篇3
定作方： 合同編號:
承攬方： 簽訂日期： 經(jīng)過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:
一、 產(chǎn)品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量二、質(zhì)量標準：按定作方提供圖紙及技術要求制作, 產(chǎn)品自交貨之日起質(zhì)保期壹年。交貨時提供產(chǎn)品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期：見備注。
四、交貨：
1、 交貨地點:
2、 運輸費由承攬方承擔。
3、 運輸方式：承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：
包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收，包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式：貨到定作方指定地點后，定作方按照送貨單對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，10個工作日內(nèi)，完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，并將檢驗結(jié)果反饋給承攬方。
七、提出異議期限：
定作方若對產(chǎn)品有異議應在入場驗收后15日內(nèi)以書面形式向承攬方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的`，視為所交產(chǎn)品驗收合格；承攬方在接到書面異議后應在7日內(nèi)作出書面答復。
八、質(zhì)量責任：
承攬方承諾提供給定作方的產(chǎn)品是合格的，符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根
1、合同簽字蓋章生效后十五日內(nèi)，定作方支付合同總價20%預付款；定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票10日內(nèi)，支付合同總價70%結(jié)算款。剩余10%作為質(zhì)保金，合同執(zhí)行完六個月內(nèi)或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式：轉(zhuǎn)賬支票。
十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給定作方所在地仲裁機構(gòu)仲裁。十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
加工怎么寫合同篇4
此協(xié)議于____年__月__日由以下兩方簽訂：
委托方：____有限公司
地址：__(郵編：______)
電話：(__)______
傳真：(__)______
銀行：____________
銀行戶頭號碼：______
增值稅號碼：______
(以下稱“委托方”)
加工方：____有限公司
地址：____(郵編：____)
電話：(__)____
傳真：(__)____
銀行：____________
銀行戶頭號碼：____________
(以下稱“加工方)。
委托方和加工方合稱為“雙方”。
委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
(1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方_____茶產(chǎn)品，有關產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
(2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工_____產(chǎn)品，有關產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
(3)委托方為____產(chǎn)品之商標持有人及享有有關產(chǎn)品專利權。
每月訂單
(4)委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
(5)加工方在收悉訂單后，必須在一個星期內(nèi)以傳真書面向委托方確認訂單。
(6)除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
(7)委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足，質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。
原材料及包裝材料安排
(9)原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質(zhì)量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。
加工費
(10)含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協(xié)議簽訂日起計至____年__月__日，可以雙方同意下，根據(jù)情況作出調(diào)整。
(11)委托方將負責產(chǎn)品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
(12)委托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。
技術及工藝
(13)成品各項理化指標由委托方提供(見附件一)，加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質(zhì)控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質(zhì)指標要求，加工方對產(chǎn)品質(zhì)量即沒有任何責任。產(chǎn)品其它質(zhì)量責任則由委托方承擔，除非：
a產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì);
b產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物;
c產(chǎn)品含有配方所含物質(zhì)以外或配方所含物質(zhì)經(jīng)過化學、物理變化生成的物質(zhì)以外的其他物質(zhì);
付款條件
(14)首次加工費，委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成10日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
(15)加工方必須在委托方付款之后三個工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。
有關知識產(chǎn)權、專利及商標的侵權責任
(16)非經(jīng)委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
雙方責任
(17)加工方根據(jù)委托方確認的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品，必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn)，委托方將負全部責任。協(xié)議終止
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(19)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(20)協(xié)議終止后，委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。
協(xié)議期限
(21)本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
委托方加工方
代表人簽字：代表人簽字：
代表人姓名：代表人姓名：
____有限公司(蓋章)：____有限公司(蓋章)：
____年__月__日____年__月__日
加工怎么寫合同篇5
甲方：
乙方：
身份證號碼：
有限公司（以下簡稱甲方）與 （以下簡稱乙方）經(jīng)友好協(xié)商，乙方愿意追隨甲方以謀求發(fā)展，依據(jù)有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，特制定以下合作協(xié)議：
第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設備）供其使用，同時還提供本公司的相關業(yè)務資料給乙方；乙方可根據(jù)自己的實際情況自行安排開展業(yè)務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。
第二條：乙方自行解決交通費和業(yè)務招待費。
第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條：乙方的所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。
第五條：甲乙雙方合作的業(yè)務范圍包括：鑄造，沖壓，機械加工。
第六條：甲乙雙方合作的業(yè)務提成范圍依據(jù)所述的第五條，其業(yè)務提成為方式為：甲方按乙方協(xié)定確認的產(chǎn)品加工費的單價計算收?。划a(chǎn)品加工費的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結(jié)清；結(jié)算付款方式為：以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起，在7日內(nèi)給乙方結(jié)算一次，每次結(jié)算按實際到帳金額結(jié)清。
第七條：甲方應按乙方委托簽定的產(chǎn)品加工合同要求組織生產(chǎn)；其產(chǎn)品質(zhì)量的檢測與驗收，乙方按委托加工產(chǎn)品合同的約定來檢測并驗收產(chǎn)品。如甲方加工的.產(chǎn)品與乙方委托加工合同技術不符合，由此造成的產(chǎn)品質(zhì)量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。
第八條：乙方必須維護甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條：甲方提供給乙方業(yè)務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節(jié)假日順延。
第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業(yè)務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條；本協(xié)議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內(nèi)，任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時，應經(jīng)雙方協(xié)商同意后，再達成書面協(xié)議方可生效。
第十二條：本協(xié)議爭議的解決方式：首先是雙方協(xié)商解決；其次是協(xié)商不成之后，可通過法律途徑解決。
第十三條：本協(xié)議未盡事宜可另行商議；本協(xié)議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
加工怎么寫合同篇6
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工 產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任
1、按計劃委托乙方為其加工甲方指定的 產(chǎn)品，總 瓶。
2、向乙方提供加工品款式、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
3、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內(nèi)容。
4、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。
5、甲方按照國家標準要求及甲乙雙方確定的標準進行貨品驗收，如經(jīng)驗收貨品質(zhì)量不合格，甲方有權拒收。
6.由于甲方運輸及存儲不當造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責。
第三條 乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量等標準進行生產(chǎn)，不得以任何形式和理由改動或降低該標準。
3、保證產(chǎn)品質(zhì)量符合所執(zhí)行國家標準的要求。
4、保證提供的產(chǎn)品配方和工藝要求，符合《中華人民共和國食品法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，并對其產(chǎn)品質(zhì)量和安全性負責。
5、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，所帶來的后果和責任，由乙方承擔。
6、嚴守甲方的商業(yè)秘密(包括價格等不方便公布的各種信息，)，不得向任何第三方泄露，否則乙方一次性賠償甲方3-5萬元違約金
7、本合同所簽訂的加工品的商標及圖案文字、款識為甲方所有，乙方不得擅自為他人生產(chǎn)或提供。按本合同要求生產(chǎn)的產(chǎn)品由甲方負責銷售，沒有甲方書面授權，乙方不得擅自銷售，否則乙方賠償給甲方違規(guī)額的30倍，
第四條 委托方式、交貨地點、付款方式
1. 甲方確定委托加工款式、數(shù)量、技術標準后，向乙方發(fā)出委托加工通知單，乙方接到通知單后即按該單的要求進行生產(chǎn)，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收合格后入庫，交貨地點為甲方指定地點(運費由乙方承擔)。
2. 甲方自簽訂合同三日內(nèi)向乙方支付包裝材料訂金一萬元，在乙方完成各批次訂單后，訂金在最后一批貨款中扣除。
3. 各批次灌裝前支付該批次全部貨款。
第五條 違約責任
1、如乙方未按照約定的時間交貨或貨物的數(shù)量、質(zhì)量與合同約定不符，甲方有權拒收貨品。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方承擔。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售帶有甲方商標款識的產(chǎn)品及包裝、印刷品等，一經(jīng)查證，乙方應立即停止，并賠償因此給甲方造成的后果和損失。
3、如甲方未及時向乙方發(fā)出通知單，或未及時提供包裝物料，造成交貨延遲，其損失由甲方承擔。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。
第六條 合同有效期限
本委托加工合同期限為，自 年 月 日至 年 月 日止，生產(chǎn)期限以甲方通知單確定為準。
第七條 不可抗力
在本合同期內(nèi)，如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。
第八條 爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議，應協(xié)商解決;協(xié)商不成，依法交由原告方所在地裁決處理。
第九條 其他
1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協(xié)議)，附件(或補充協(xié)議)與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工怎么寫合同篇7
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復
第七條轉(zhuǎn)包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；
3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；
5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的.有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______
委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______
簽訂地點：_______________簽訂地點：________________
_________年_____月_____日_________年______月_____日
加工怎么寫合同篇8
買方：_________
電話：_________
傳真：_________
移動電話：_________
Email：_________
開戶銀行：_________
收款人：_________
賬號：_________
賣方：_________
移動電話：_________
開戶銀行：_________
賬號：_________
買賣雙方同意買賣馬鈴薯脫毒種薯，并按下列條件成交：
1、品種
加工型馬鈴薯（大西洋）
2、種薯級別
（按國家分級標準）原種二代脫毒種薯，品種純度99%以上，凈度98%以上。
3、規(guī)格
單薯重：40-80克、80-120克，病、爛、凍薯率小于2%。
4、包裝
_________公斤/麻包袋，或_________公斤/麻包袋，包裝袋印刷產(chǎn)品名稱，執(zhí)行標準，注冊商標和生產(chǎn)單位名稱地址。每袋附合格證標簽一張。
5、數(shù)量
_________噸（根據(jù)實際裝車量，約溢裝_________噸）。
6、交貨地點
_________
7、價格
（貨價、保價費、長短途運費、包裝費）_________元/噸。
8、費用負擔
由賣方辦理運輸事項，各項手續(xù)費用由賣方負擔，在產(chǎn)地的`裝車費及短途運費由賣方負擔，鐵路運費由賣方承擔。運抵惠州火車站后，所發(fā)生的費用由買方承擔。
9、貨款支付
合同簽訂后7天內(nèi)，買方向賣方預付貨款_________萬元。
10、支付方式
預付貨款通過電匯至賣方銀行賬戶，剩余貨款在交貨地點貨物交割時現(xiàn)金結(jié)算清。（分三批匯入甲方賬戶）
11、檢驗和異議
貨物到達交貨地點后三天內(nèi)由買方根據(jù)合同規(guī)定和裝運單對商品質(zhì)量和數(shù)量檢驗。如發(fā)現(xiàn)與合同規(guī)定和裝運單不符，除承運方責任外，可憑檢驗結(jié)果向賣方提出異議。
凡因執(zhí)行合同發(fā)生的異議，應由雙方通過友好協(xié)商方式解決。如果協(xié)商不成，則將爭議提交仲裁機構(gòu)仲裁。
12、不可抗力
如有人力不可抗拒的事故、原因，使賣方不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須以電話和傳真立即通知買方。
13、本合同一式兩份，具有同等效力。雙方簽后正式生效，雙方各執(zhí)壹份。
賣方：_________（公章）買方：_________（公章）
代表：_________（簽）代表：_________（簽）
_________年____月____日_________年____月____日
加工怎么寫合同篇9
協(xié)議編號：
簽定地點：
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等、互利的原則，經(jīng)共同友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
第一條 委托加工的產(chǎn)品
本協(xié)議中所指產(chǎn)品為甲方委托乙方生產(chǎn)的__MP3播放器.
第二條 合作期限
本協(xié)議在雙方簽名及蓋章后生效，至_年__月__日為止。
第三條 加工生產(chǎn)形式、加工生產(chǎn)的期限
3.1甲方以委托加工形式委托乙方生產(chǎn)上述產(chǎn)品，由甲方向乙方提供書面《授權書》。
3.2產(chǎn)品詳細內(nèi)容《產(chǎn)品詳細清單確認單》。
3.3甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，乙方應在生產(chǎn)料件備齊后14天的時間內(nèi)完成，具體交貨時間見訂單。
乙方應在確認的時間內(nèi)準時交貨。
第四條 甲乙雙方交易的程序
1 甲乙雙方指定以下人員負責處理雙方有關業(yè)務往來：
甲方授權代表姓名： 乙方授權代表人：
電話： 電話：
4.2訂貨：甲方正式訂貨，應在乙方確認樣機后，提前 天以書面形式向乙方下達《產(chǎn)品訂貨單》，
續(xù)訂貨需提前 天以書面形式向乙方下達訂貨單。甲方應填寫由乙方提供的《產(chǎn)品訂貨單》，簽名蓋章傳真至乙方。乙方在收到甲方訂單的第二個工作日以書面形式向甲方答復。乙方應在書面答復之日起 天內(nèi)交貨。
4.3 乙方應按訂單約定的時間交貨。
第五條 產(chǎn)品的價格和貨款的支付
5.1 貨物的價格由甲、乙雙方另行約定，以《產(chǎn)品訂貨單》中的價格為準。
5.2 甲方在得到乙方的書面確認后,甲方二個工作日內(nèi)按照乙方書面指示支付訂貨約定的訂金，乙方開始生產(chǎn)備貨，發(fā)貨前乙方以書面方式通知甲方付款。(這次以現(xiàn)金付)
第六條 貨物的交付和運輸費用的承擔
6.1 交貨目的地：
6. 2 產(chǎn)品至甲方倉庫的運雜費用由甲方負責.
第七條 產(chǎn)品的檢驗，驗收
7.1乙方根據(jù)甲方的要求將貨物交到雙方約定的地點，并在發(fā)貨的同時提供該批次產(chǎn)品的出廠測試記錄.甲方自收到貨物后二個工作日內(nèi)(節(jié)假日順延)完成檢驗，如與訂單數(shù)量、規(guī)格不符或包裝嚴重損壞，甲乙雙方本著友好協(xié)商的原則，最遲在下批交貨時解決問題。由此發(fā)生的費用由乙方承擔。
7.2 如若不合格比例超過雙方協(xié)議的比例而造成甲方無法使用，甲方在收貨后三個工作日內(nèi)以書面通知乙方，由此造成甲方產(chǎn)銷脫鉤的現(xiàn)象，甲方保留由此造成的損失的索賠權力。
第八條 產(chǎn)品品質(zhì)條款
8.1品質(zhì)標準:乙方必須嚴格按照甲方提供的檢測軟件和規(guī)格書所承諾的標準進行本產(chǎn)品的生產(chǎn)和向甲方批量供貨，甲方按此標準對訂單產(chǎn)品進行驗收。
8.2 乙方保證為甲方代購物料的品質(zhì)達到規(guī)格書所承諾的標準. 如有問題乙方在5日之內(nèi)替換每一個有障的材料。
8.3 乙方承諾所提供之產(chǎn)品的開箱合格率不得低于所訂貨物的98%.
8. 4 原則上不合格產(chǎn)品的判定以雙方共同確認《MP3成品檢驗規(guī)范》為準。如出現(xiàn)《MP3成品檢驗規(guī)范》之外的質(zhì)量問題，雙方應本著合作態(tài)度協(xié)商處理
第九條 售后服務條款
9.1 乙方承諾銷售給甲方的產(chǎn)品在正常使用的情況下，在交貨后13個月內(nèi)提供免費保修，并在十五個工
作日之內(nèi)完成相應工作。因甲方供應的材料引起的質(zhì)量因素和人為因素造成的質(zhì)量問題除外。
9.2 乙方需在收到維修的產(chǎn)品15個工作日內(nèi)將其修復或更換合格部件返還甲方。
9.3 乙方提供的更換后的產(chǎn)品的質(zhì)量保證期順延。
9.4 甲方承擔甲方售后服務部至乙方的維修部運費，乙方承擔乙方的維修部至甲方售后服務部的運費。甲乙雙方各自承擔相關的運輸保險.
9.5 甲方應對不合格品標明詳細故障現(xiàn)象，利于乙方順利維修。為了了解產(chǎn)品的修復狀況，乙方應向甲
方提交每一次由甲方返回不良品維修報告或故障分析報告，并詳細說明故障原因，乙方在返還維修品時應隨貨將此報告提交給甲方;
9.6 乙方保證維修品性能達到新品出廠標準。
9.7 如果乙方合同產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)甲方技術部門不能解決的問題，甲方以書面形式將故障現(xiàn)象、
工作環(huán)境、發(fā)生的過程等資料等通知乙方，乙方技術工程師接到通知后須迅速反應，對一般性問題要求必須在五個工作日內(nèi)予以解決。
9.8 維修期限以本協(xié)議規(guī)定為準，不受本協(xié)議終止約束，在本協(xié)議終止后包括協(xié)議期滿終止或執(zhí)行中途因故終止，也無論是否續(xù)簽訂新協(xié)議，都不影響乙方對所銷售的產(chǎn)品保修承諾;
9.9乙方負責對甲方技術人員進行培訓。
第十條 甲方的權利和義務
10.1 尊重本協(xié)議產(chǎn)品的知識產(chǎn)權，防止發(fā)生任何侵害乙方知識產(chǎn)權的行為。
10.2 在簽訂本協(xié)議前，乙方應對提供的樣品進行兼容性測試，并提供測試報告。
10.3 甲方有義務協(xié)助乙方對第三方侵犯乙方產(chǎn)品知識產(chǎn)權的行為進行阻止。
10. 4 甲方委托乙方生產(chǎn)的有商標產(chǎn)品,如有侵權問題,甲方負全部責任
第十一條 乙方的權利和義務
11.1 保證本協(xié)議產(chǎn)品為質(zhì)量合格品，如確系乙方產(chǎn)品本身質(zhì)量發(fā)生問題，乙方有責任予以免費更換。
11.2 正常情況(質(zhì)量無問題)，乙方對甲方訂購的產(chǎn)品不承擔退貨、調(diào)貨、換版本升級的義務。
11.3 有義務保護甲方的商業(yè)與技術秘密，如乙方泄密，甲方有權追索經(jīng)濟賠償。
11.4 尊重本協(xié)議產(chǎn)品的知識產(chǎn)權，防止發(fā)生任何侵害甲方商標權的行為。
11.5 乙方保證所提供的委托加工的產(chǎn)品與甲方測試的產(chǎn)品內(nèi)容完全一致。
第十二條 違約事項及違約責任
12.1違約：下述情況屬違約行為
(1) 乙方直接或間接(在不通過甲方的情況下)向第三方銷售甲方授權生產(chǎn)的產(chǎn)品。
(2) 乙方未按合同要求提供合格產(chǎn)品以及售后服務。
(3) 乙方在接到甲方《產(chǎn)品訂貨單》，同時乙方收到訂貨單總金額30%的貨款后的二十一個工作日內(nèi)不能正常交貨，不可抗力除外。
(4)甲方超過約定時間取消訂單。
(5)甲方超過約定時間支付相應的貨款。
12.2 違約責任
(1)乙方如有前項(3)款所規(guī)定的違約的行為，甲方有權向乙方追償違約金。
(2)甲方如有前項(4)、(5)款所規(guī)定的違約行為，乙方有權沒收訂金。并且，甲方應承擔違約金(每
天按乙方應收賬款的0.05%計算)。
第十三條 責任和權利的轉(zhuǎn)移
本協(xié)議只對甲、乙雙方有效，對甲乙雙方的合作單位、子公司等無效。本合同的責任、權利不可轉(zhuǎn)移。任何一方的關聯(lián)單位，都不能成為本合同的自然承接者。
第十四條 知識產(chǎn)權
甲方保證授權予乙方生產(chǎn)的商標為甲方合法取得，并有權授予乙方制造產(chǎn)品(注MP3系列)之用，絕無侵犯他人商標權。如因侵犯他人商標權而發(fā)生的糾紛甲方應負責解決，乙方因此受到損害的，甲方應賠償一切損失(含律師費)。
第十五條 保密條款
在協(xié)議有效期內(nèi)或協(xié)議終止后，甲、乙雙方中的任何一方，未經(jīng)另一方同意，均不得向第三方泄露本合同的內(nèi)容及在合作期所獲得的另一方的商業(yè)秘密。
第十六條 協(xié)議的終止
協(xié)議一方如違反本協(xié)議任一條之規(guī)定或有其它違法行為時，經(jīng)對方限期催告而未改正。另一方可以終止本協(xié)議，并請求損害賠償。
第十七條 爭議的解決.
在本協(xié)議的執(zhí)行中發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成時，提請深圳仲裁委員會進行仲裁。
第十八條 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十九條 本協(xié)議的附件是協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
甲方全稱：乙方全稱：
單位蓋章：單位蓋章：
簽約代表：簽約代表：
公司地址: 公司地址:
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
傳 真: 傳 真:
加工怎么寫合同篇10
合同編號：
簽訂日期：
定作方：(以下簡稱甲方)
承攬方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名：貨號：
顏色：尺碼：
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位：
2、數(shù)量：
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數(shù)量質(zhì)量：
提供日期：
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在2天時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權停止工作，并在2內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：
2、總金額(元)：
第七條包裝方式
內(nèi)用，外用包裝，包裝費由__方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限：。
第九條服裝驗收
1.驗收期間：
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的`費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十四條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。第十八條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章)：乙方(章)：
電話：電話：
年月日年月日