學習啦 > 合同 > 合同范本 > 建房施工合同書電子模板范本

建房施工合同書電子模板范本

時間: 夢熒0 分享

建房施工合同書電子模板范本11篇

在當今不斷發(fā)展的如今時代,人們運用到合同的場合不斷增多,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?以下是小編準備的建房施工合同書電子模板范本,歡迎借鑒參考。

建房施工合同書電子模板范本

建房施工合同書電子模板范本【篇1】

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,就乙方承建甲方自有的位于登封市盧店鎮(zhèn)政府西500米即登封市交警二中隊后邊的畝宅基地的事宜,自愿達成如下協(xié)議:

一、承建標的物、面積

甲方自愿將其自有的位于登封市盧店鎮(zhèn)政府西500米即登封市交警二中隊后邊的畝宅基地承包給乙方,規(guī)模為層。

二、承建期限

自 年 月 日至 年 月 日。

三、承包方法:乙方包工,甲方包料;

1、甲方負責水、電(線桿至配電盤)、路三通以及鐵釘、鐵絲、線繩材料;

2、乙方負責建筑所需一切用具(殼子板、腳手架、機械設備、混凝土小車、靠尺桿等;

四、承包范圍及質(zhì)量

按照圖紙和甲方要求,參照國家普通民宅施工規(guī)范進行施工。樓層高度:一層凈高度為米;二、三凈高度為米放線、主體、內(nèi)外粉刷、墻磚、地板磚。

做法:主體一至三層廚房、衛(wèi)生間和三層頂面要求現(xiàn)澆預制,其它以預制板為主,出檐厘米。

粉刷:前墻、東墻瓷磚;后墻、西墻水泥壓光。

地面:室內(nèi)全部地面地板磚;衛(wèi)生間,廚房高度不低于2米的墻磚;樓層內(nèi)部不高于厘米的墻裙磚。

五、支付方式

承包總價款以每平方米 元的價格計算,主體結(jié)束付總價款的45%;內(nèi)、外粉刷、地板磚及墻磚完工付總價款的90%,扣留總價款的10%作為工程保證金,待完工兩個月后,尾活結(jié)束,復驗無誤后,甲方結(jié)清全部價款。甲方支付價款,以乙方出具的收到條為準。

六、甲方的權(quán)利義務

1、甲方應與承包建筑工作開始前,處理好四鄰關(guān)系,保證乙方承建工作的順利開工。

2、甲方應提供合格、足量的建筑用沙、石子、水泥等原材料,以配合乙方保質(zhì)保量的建房工作。

3、甲方應提供安全的水電,以便于乙方安全施工。

4、乙方施工期間,不按甲方要求或存在嚴重質(zhì)量問題甲方有權(quán)要求乙方返工。

5、甲方應按合同約定按期給付乙方施工款項。

乙方的權(quán)利義務

1、乙方保證自備的建筑隊,能保質(zhì)保量的安全施工,按期竣工。

2、乙方應與施工前,挑選、籌備有能力、有技術(shù)的建筑工人組成符合國家規(guī)定的建筑隊,并按行業(yè)規(guī)定進行必備的培訓,以確保工人能熟練干活、安全施工。

3、乙方在施工前應準備與施工相關(guān)的機器設備,并應提前調(diào)試到位,保證其能正常運轉(zhuǎn)、安全施工。

4、乙方有權(quán)利按合同約定要求甲方按時支付施工款項。

5、乙方在施工過程中,應盡到安全注意義務,若因過失、故意出現(xiàn)安全事故,由乙方即建筑隊負責人承擔事故后果。

6、乙方負責建筑隊內(nèi)部施工款的發(fā)放及分配,由此引起的糾紛與甲方無關(guān)。

7、經(jīng)甲乙雙方同意,在正常施工期間若因乙方人員操作失誤、設備故障等因素出現(xiàn)安全問題,需要賠償?shù)?,由乙方自行承擔后果,與甲方無關(guān)。

七、違約責任

(1)甲方違約

1、不能提供有序的四鄰環(huán)境、安全水電、合格的建筑原材料,造成乙方施工延誤期限,乙方有權(quán)追究其違約責任。

2、沒有按時支付乙方承包款,乙方有權(quán)追究其違約責任。

(2)乙方違約

1、沒有組織工人上崗培訓,不能提供合格、技術(shù)熟練、對建筑安全熟知的建筑隊造成安全事故的,由乙方自行承擔事故后果,甲方免責。

2、沒有提供性能完好、調(diào)試無誤的建筑設備造成安全事故的,由乙方自行承擔后果,甲方免責。

3、施工過程中偷工減料,不按施工程序,不熟悉施工技術(shù),不按行業(yè)規(guī)定,造成房屋質(zhì)量出現(xiàn)問題且需要返工的,甲方不再重復支付施工款;若出現(xiàn)重大質(zhì)量問題,無法返工或者返工會造成甲方嚴重經(jīng)濟損失的,甲方有權(quán)扣除乙方工程保證金且乙方應向甲方賠付因乙方原因而給甲方造成的相應損失;若因質(zhì)量問題造成安全隱患或安全事故,甲方除行使上述權(quán)利外,有權(quán)追究乙方法律責任。

未盡事宜,有甲乙雙方另行協(xié)商。本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:

乙方:

年 月 日

建房施工合同書電子模板范本【篇2】

修建方:以下簡稱甲方

承建方:以下簡稱乙方

根據(jù)中華人民共和國建筑法及合同法,經(jīng)雙方共同自愿協(xié)商,由乙方承建甲方自用小二層住房的施工工程。

一、承包方式及內(nèi)容

1、甲方將自用小二層住房約為300平方米,承包給乙方,甲方負責將主材運輸?shù)焦さ亍?/p>

2、房屋修建為二層磚砼結(jié)構(gòu),現(xiàn)澆砼樓板,砼構(gòu)造柱。

3、正負零以下由乙方調(diào)配人員施工,甲方予以配合及負責人工及生活費用。

4、乙方承包由正負零以上修建,包括砌墻、鋼筋、支模、內(nèi)外墻抹灰及任意一方外墻瓷磚粘貼。

5、乙方自行負責提供所有支撐架、模板及所需一切機械。

二、收方方式及承包單價

1、乙方由正負零以上按實際建筑面積進行實收。

2、經(jīng)雙方協(xié)商以170元/m2計算。

三、甲方的責任和義務

1、甲方無償提供給乙方水、電。

2、甲方自開工之日起滿足提供建筑主材給乙方,以免造成停工待料,延誤工期。

3、甲方在每層現(xiàn)澆當日提供所在工人一天生活,其余時間生活由乙方負責。

4、甲方一次性付給乙方安全費元。

四、乙方的責任和義務

1、乙方必須按質(zhì)按量完成所承包的內(nèi)容及項目。

2、乙方必須按甲方要求程序進行施工。

3、乙方必須做到安全文明施工,安全由乙方全面負責承擔。

4、乙方不得隨意浪費材料,不得故意拖延工期。

5、各工種人員由乙方負責調(diào)配。

五、質(zhì)量要求

1、砼強度要求達到:

2、砌磚飽滿度,垂直度,平整度,砼構(gòu)造柱砌磚要求4進4出。

3、抹灰面的垂直度,平整度。

六、付款方式:

開工之日付20%,約為元,以后按工程進度,在每層現(xiàn)澆完后付20%,約為二次,約為元,余款待工程全面完工后,經(jīng)驗收合格后一次性付清。

七、施工時間:

開工:

竣工:

八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字即時生效,希望雙方共同遵守,若一方違反,必須承擔相應損失,另外,本協(xié)議未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商確定。

甲方簽字:

乙方簽字:

年 月 日

建房施工合同書電子模板范本【篇3】

甲方(建房主人):

乙方(承 包 方):

根據(jù)《建筑法》、《經(jīng)濟合同》及有關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等自愿、公平、合理、互惠互利的原則下,經(jīng)過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議,為規(guī)范私人住宅工程中雙方的民事行為,為保持保持、保量、安全順利進行施工,特制定本合同規(guī)定,希望雙方嚴格執(zhí)行,共同遵守。

一、建筑工程概況:

私人住宅建房工程是民用住宅建筑,本工程設計磚混合結(jié)構(gòu),三層一幢住房建筑。建筑面積以實際面積為準,每平方米 元人民幣計算造價工費(以每層實際面積計算)。

二、建筑工程設計要求:

1、本工程為本地磚混合結(jié)構(gòu)住宅,建筑以住宅前地面為水平面,高出地面0.6米建成三級臺階。

2、從開地基墻足開始至建造工程全完工,按本地貫例打地基足再筑填土部分,填土部分用石磚砌墻,內(nèi)外批水泥灰,后方可填土,回土由甲負責。

3、本建筑住宅屬全裝修,外墻全貼瓷磚,廚房、衛(wèi)生間內(nèi)全貼瓷磚至頂板層,正付墻全貼瓷磚屋子頂板層,其他房內(nèi)只貼瓷磚1.5米高,每層地板全貼瓷磚,樓梯臺階也貼瓷磚,每層樓梯、靠墻邊貼瓷磚1.5米高,室內(nèi)貼瓷磚與批灰同一平面。

4、本建筑住宅四周有角柱,柱共16支,基礎(chǔ)、圈梁、壓頂圈梁帶板、鋼筋排面應按圖紙要求,凡隱蔽工程甲乙雙方要嚴格執(zhí)行驗收檢查制度,當每層壓頂板的鋼筋布完,甲乙雙方經(jīng)過檢查驗收后方可進行下一步工程施工。

5、做好高優(yōu)質(zhì)的三級化糞池。

6、一、二層陽臺瓷磚裝修內(nèi)外,二層頂層欄桿裝修外不裝內(nèi),裝修欄桿。

7、每層要保質(zhì)保量,打好保護層,以工程設計常規(guī)為準。一、二層頂部露天面部分打好保護層方可建造防熱層,筑好空缺部份圍墻批檔好。

三、材料部分

乙方包工包料,要確保材料質(zhì)量,甲方有指定使用材料權(quán)利,滿足材料要求。

四、承包施工要求

1、本工程施工前,甲方必須保證通電、通水、通路與周邊鄰居如因地界等糾紛由甲方出面解決。

2、本工程施工方式以包工包料,為了百年大計,質(zhì)量第一,安全第一,必須嚴格按圖紙設計施工,甲乙雙方不得任意修改圖紙設計,如要修改圖紙必經(jīng)雙方協(xié)商同意方可施工,施工過程中,不得偷工減料,做到保質(zhì)保量安全施工完成。如果工程未完成而停工,違約合同,違約方應付雙倍違約金。

3、乙方在施工中必須做到安全第一,施工安全。要有足夠的安全保障機制和措施,因乙方不注意安全而出現(xiàn)安全事故,或損壞他人財物,甲方不承擔一切責任,由乙方負責全部責任。

4、乙方在施工中必須接受甲方監(jiān)督,并接受合理建議并采納,乙方負責人要嚴格管理和監(jiān)督施工過程。

5、乙方施工時,工場要確保大工或技術(shù)員在場,在一年內(nèi)如果漏水或裂痕,乙方負責。

6、在施工中,從開墻足到工程完工后,住宅的后邊、左右邊與圍墻空地要打水泥地面,清理工場清潔。每層完工后要清理工場雜物廢料等衛(wèi)生。

如有工程附屬工程另外再議定。

五、工程付款方式:工程付款方式為現(xiàn)金支付。

工程開工后,按實際工程完工量的60%付款。

驗收合格后付完90﹪款項,待一年滿付清。

從簽訂合同之日起生效,甲乙雙方要嚴格執(zhí)行合同。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方: 乙方:

年 月 日:

建房施工合同書電子模板范本【篇4】

甲方:

乙方:

為了甲乙雙方共同修好房子,經(jīng)雙方協(xié)商,共同簽訂本合同。

一、整棟房屋實行全包工程:

按630元/每平米(包括基礎(chǔ)部分)執(zhí)行,費稅各負各的。

二、修建的規(guī)模及標準

1、磚混結(jié)構(gòu)三層,層次高第一層3.4米,二、三層3.2米,全現(xiàn)澆。

2、客廳、地面60×60全瓷防滑地板磚,廚房、廁所地面30×30全瓷防滑地板磚,墻面廚房全貼:廁所1.8米,顏色由甲方定,樓梯扶手為不銹鋼,地面為水泥沙漿面。樓頂面為女兒墻。

3、內(nèi)墻及天棚為普通抹灰,“888”仿盜。

4、外墻面:為水泥沙漿搓沙。

5、門窗:乙方只負責室內(nèi)木門,其它由甲方負責;窗:全部為鋁合金。

6、水電:乙方負責表內(nèi)的材料、安裝、包括燈具,不含客廳大燈。

7、衛(wèi)生設備:乙方只負責蹲式大便器的材料和安裝,其它衛(wèi)生潔具可由甲方購買乙方負責安裝。

三、施工要求

1、乙方必須負責安全。

2、必須使用合格材料。

3、乙方必須接受甲方的檢查、建議和要求。

四、付款方式及工期

工程總造價約為30萬元。

按每完成一層付 元,二層付 元,三層付 元,留質(zhì)保金2%。

工期為20__年6月30日內(nèi)全部完成施工工程。

五、附則

1、其他未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

2、施工期間因單方違約造成經(jīng)濟損失的,由違約方全額賠償。

3、工程支付使用因施工問題出現(xiàn)嚴重問題,由乙方承擔全部責任(包括開裂、漏水等)。

4、本合同雙方簽字后生效,一式三份,各執(zhí)一份,中間人一份。

甲 方: 簽訂日期: 年 月 日

乙 方: 簽訂日期: 年 月 日

中間人: 簽訂日期: 年 月 日

建房施工合同書電子模板范本【篇5】

發(fā)包人(甲方):

承包人(乙方):

乙方承擔甲方寨壩鎮(zhèn)加油站房屋的修建,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)之規(guī)定,雙方本著平等、自愿,誠實守信的原則,經(jīng)協(xié)商一致,就該工程單包工訂立以下合同。

一、 工程承包方式

包工不包料。乙方承擔寨壩鎮(zhèn)加油站何利房屋的修建,甲方負責提供修建所需的原材料。

二、 工程承包范圍

鋼筋制作、主體工程、內(nèi)墻粉水、外墻貼磚、屋面水泥沙漿找平、焊接、管線預留預埋、屋面排水管、室內(nèi)排污管、外墻腳手架等。未說到的,以設計施工圖及雙方約定為準。

三、 工程質(zhì)量

合格。

四、 工期

從二o__年二月20日至二o__年七月20日,工期共5個月。因下雨和不可抗力的自然突害造成的停工,按實際停工天數(shù)順延。

五、 工程量

按實際完成的工程量結(jié)算。

六、 承包價格

單包工承包價格為每平方米155元。

七、 安全責任

乙方必須嚴格按照工程建設相關(guān)的安全規(guī)定組織施工。加強對現(xiàn)場作業(yè)人員的安全教育,對施工的全過程進行安全監(jiān)督和檢查,杜絕一切不安全隱患。如因管理不善和違規(guī)操作所造成的傷亡事故和經(jīng)濟損失概由乙方負責。

八、 違約責任

甲、乙雙方任何一方違約,處工程合同總價款5%的違約金。

九、 付款方式

工程量每層完工,按完成工程量的總價款的60%支付工程款,工程完工,十日內(nèi)付清全部工程款。

十、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建房施工合同書電子模板范本【篇6】

甲方:

性別:

身份證號:

現(xiàn)住址:

乙方:

根據(jù)國家新農(nóng)村建設政策和村的實際情況要求,甲方在蒿子嶺村七組、八組山坡地建新農(nóng)村房屋。甲、乙雙方本著互利互惠的原則,共同協(xié)商建房事宜并達成協(xié)議,特訂如下合同:

一、房屋結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房屋的建造按設計院圖紙標準實施,房屋面積詳細以實做面積為準。

二、房屋的戶型分A型和B型,A型大約為____平方,B型大約為____平方。

三、房屋建造價格每平方米捌佰元,合計人民幣大約A型___元,B型大約____元。

四、甲方預交乙方建房定金伍萬元(按乙方指定在信用社帳戶交款以交費單為報名號);選房順序按交定金(銀行交費單日期為順序),順序安排房屋。

五、甲、乙雙方自簽訂合同生效后中途不得違約,否則罰違約金壹萬元。

六、乙方義務:

1、乙方在建設房屋中的鋼材、水泥、磚等必須嚴格按設計院圖紙設計購建執(zhí)行。

2、房屋質(zhì)量和安全按村與建筑房屋承包商簽訂的合同執(zhí)行。

3、乙方必須保證每戶的前立面鋼磚鑲貼,三樓屋頂坡面彩瓦的安裝,一樓前立面鋁合金安裝,一樓前一層防盜網(wǎng)的安裝(鋁合金、防盜網(wǎng)、鋼磚的價格按市場價中等偏上)。每戶大門一合規(guī)格1.8術(shù)2.7m價格按市場價中等偏上,二、三樓的窗戶的鋁合金安裝,整個房屋前后落水管的安裝(詳按設計院圖紙的正立面配套設施完工)。

4、乙方負責室外散水、屋面排水、化糞池、暗道排水溝的配套設施。

5、每戶出門與中間水泥硬化路之間,乙方完成彩磚的鋪設,小水溝等設施,每棟樓門前的彩磚必須一線平鋪。

6、房屋交付甲方使用,所有規(guī)定乙方完成的項目必須完成,乙方房屋保質(zhì)期為年(從甲方和村委會驗收之日算起),如因質(zhì)量問題,乙方負責返工維修,甲方概不負責,但因甲方人為造成的質(zhì)量問題,乙方概不負責,如房屋出現(xiàn)重大的質(zhì)量問題,乙方無條件退還甲方所交購房款并罰款壹萬元整。

七、甲方入住后必須服從村委會統(tǒng)一管理,不得隨意改變房屋外觀造型結(jié)構(gòu)和房屋前后的公共設施等,甲方購房后五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓給外村人,否則村有權(quán)收取土地補償費壹萬伍仟元。八、付款方式:

1、甲乙雙方自簽訂合同時,甲方向乙方交付首付款伍萬元。

2、乙方建到房屋三層封頂時,甲方必須交房屋總造價的60%(包括首付款在內(nèi)),未付清60%的農(nóng)戶按欠款計付乙方銀行借款利率(9厘6計息),從15日后開始計息。

3、乙方交房甲方入住時,房屋拿鑰匙時再交房屋總造價20%(即包括2條在內(nèi)80%),未交清20%的農(nóng)戶15天后按銀行借款利率9厘6計算甲方利息。

4、余款的20%留兩萬元作房屋保證金,交屋的第二年付壹萬元,剩余第三年不出房屋質(zhì)量問題,甲方無條件交清,其余資金在甲方入住后次年交清,否則按銀行借款利率收取甲方利息。

5、如愿意提前一次性交清房屋款的農(nóng)戶可享受壹仟元的優(yōu)惠。

九、甲方需辦理各種房屋證件時,費用自己承擔,村委會協(xié)助辦理。

十、未盡事宜,甲、乙雙方共同協(xié)商后解決。

十一、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,村委會一份,公證機關(guān)存檔一份,此合同甲、乙雙方簽字后生效,并具備法律效力。

甲方(簽字):

乙方(簽字):

見證人:

蒿子嶺村委會印章

公證機關(guān)印章:

____年____月____日

建房施工合同書電子模板范本【篇7】

甲方:

乙方:

甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

四、付款方式

合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30% ,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預留10%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐。

乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。

六、質(zhì)量要求

乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。

八、工期要求

主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在 年 月 日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。

九、后期維修

因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任

十、其它

其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。

本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。

甲方簽字(章):

乙方簽字(章):

延伸閱讀:學界關(guān)于農(nóng)村建房施工合同糾紛案由定性的問題主要由以下兩種觀點。

1、應認定為建設工程合同糾紛。

2、應認定為承攬合同。

根據(jù)《合同法》第二百五十一條 的規(guī)定,承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同?!逗贤ā返诙倭艞l規(guī)定,建設工程合同是承包人進行工程建設,發(fā)包人支付價款的合同。

《合同法》第十六章對建設工程合同作了特殊規(guī)定,第二百八十七條明確該章沒有規(guī)定的,適用承攬合同的有關(guān)規(guī)定。本人認為,立法者將建設工程合同從承攬合同中獨立出來,就是考慮到建設工程領(lǐng)域的專業(yè)性和安全性的特殊要求,為確保建設工程質(zhì)量和建設工程安全,才通過制定專門的法律法規(guī)予以完善規(guī)范,維護建筑市場秩序。因此,將農(nóng)村建房施工合同認定為建設工程合同符合立法本意。

此外,根據(jù)20__年2月18日最高人民法院審判委員會通過的《最高人民法院關(guān)于修改〈民事案件案由規(guī)定〉的決定》(法〔20__〕41號)第一次修正),“農(nóng)村建房施工合同糾紛”隸屬于第四部分合同、無因管理、不當?shù)美m紛中的“建設工程合同糾紛”,與建設工程勘察合同糾紛、建設工程設計合同糾紛、建設工程施工合同糾紛、建設工程監(jiān)理合同糾紛、建設工程分包合同糾紛、建設工程價款優(yōu)先受償權(quán)糾紛、裝飾裝修合同糾紛等是并列的。因此,將農(nóng)村建房施工合同認定為建設工程合同符合《民事案件案由規(guī)定》。

最后,從規(guī)范農(nóng)村建筑市場秩序來看,司法機關(guān)將農(nóng)村建房合同認定為建設工程合同,更有利于促進相關(guān)的行政管理部門制定實施農(nóng)村建筑市場的配套政策,進一步推動農(nóng)村建筑市場的規(guī)范運行。

建房施工合同書電子模板范本【篇8】

甲方

乙方

甲方建商住樓一幢,施工場地地已平整,道路暢通,水、電設施齊全,各種建設審批手續(xù)完備,已完全具施工條件。為使樓房盡快建設,明確雙方的權(quán)利義務,經(jīng)甲乙雙方共協(xié)商,自愿達成以下建房協(xié)議,以便共同遵守。

一、工程名稱為:商住并用房。

二、工程結(jié)構(gòu):商住并用房 層,其中1——層為框架結(jié)構(gòu),以上為磚混結(jié)構(gòu)。

三、圖紙和文件的保管與提供:協(xié)議書成立后

日內(nèi),甲方交付施工圖兩套,交付乙方的圖紙由乙方保管,并作為施工資料、交工驗收憑據(jù)。施工中甲方變更設計應于五個工作日前通知乙方。不按時通知造成的損失由甲方自付,通知后乙方不按通知施工造成的損失由乙方承擔。設計變增的工程量由甲方支付施工費,變減的工程量可相應減少工程費用。

四、承包范圍及要求:承包范圍為該工程的地基處理(地基高于公路 公分后,再三步階梯計

公分為一層的地坪),結(jié)構(gòu)建造(土建施工),內(nèi)外墻水泥粉墻(外墻貼瓷磚),室內(nèi)水泥地坪,墻內(nèi)及室頂?shù)碾娫捑€、有線電視線,網(wǎng)絡線路、空調(diào)線、照明電線等暗線的安裝,上下水道預留管道的處理及防水處理,房頂?shù)慕ㄔO及防水處理,天然氣管道的預留處理,木工施工,樓梯的建造。要求:嚴格按照施工圖紙施工。

五、承包方式:包工不包料

六、工程期限: 年 月 日開工 年 月 日峻工,有效工期為

天。不能如期峻工,承擔甲方因此而付出的看管費、勞務費,造成材料損失的,以購買價承擔材料費。甲方變更設計增加施工量的相應增加工期。自然條件造成不能施工的自動延長工期。乙方無正當理由停工

天以上,甲方有權(quán)解除協(xié)議,未支付施工費用不再對付。

七、施工設備的提供:施工設備及機械由乙方全部提供,并與本協(xié)議書成立后,圖紙交付之日起

日內(nèi)運到施工場地。施工設備、施工機械的數(shù)量,以有效保證正常施工為限。

八、價金及支付方式:以上工程總承包金為 元。變更設計的,變更后的工程量,按總價金與總工程量的比例,計算變更價金的增減。

支付方式:采用現(xiàn)金分期支付的方式。施工機械施工設備到施工場地付總價金的 %,三層主體結(jié)構(gòu)完成后付總價金的 %, 全部主體結(jié)構(gòu)完成后付總價款的

%,墻體粉墻完成后付總價款的 %,全部工程完工付至價款的95%,下余5%作為保修費用一年以后支付。

九、材料供應:工程所需材料由甲方提供,乙方對不符合質(zhì)量的材料有義務要求甲方更換,不履行此注意義務而發(fā)生的損失由乙方承擔責任。因材料供應的原因至工程延誤的,乙方有權(quán)同等地延長施工期限。對材料的使用應依合理為原則,不得有浪費的情形,否則甲方有請求乙方有賠償?shù)臋?quán)利。

十、質(zhì)量要求:嚴格按施工圖紙和有關(guān)建設部門的規(guī)定施工。

十一、施工安全:乙方全面負責本施工過程中的施工安全,施工中出現(xiàn)的'一切事故均由乙方承擔。

十二、工傷事故的處理:對到施工場地的施工人員,乙方必須按實際人員,辦理施工人員及第三人人身生命財產(chǎn)辦理保險,支付保險費用。施工中發(fā)生的一切人身損害和第三人人身損害,由乙方承擔。

十三、質(zhì)量保修:乙方按法律、行政法規(guī)對交付使用的工程保修,并保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,為5年。

十四、違約責任:本協(xié)議書中各條款任何一方不履行或不完全履行即構(gòu)成違約,違約方承擔守約因此而造的全部損失。

十五、本協(xié)議未盡事宜另行協(xié)商。

十六、本協(xié)議一式 份,甲乙雙方各持一份,交 保管一份。

附:施工圖紙以及施工圖中對各項標準,參數(shù)及施工要求等是本協(xié)議書的組成部分。

甲方:

乙方:

年 月 日

建房施工合同書電子模板范本【篇9】

甲方:

乙方:

年月日年月日

出賣人:身份證號:(以下簡稱甲方)聯(lián)系方式:

買受人:身份證號:(以下簡稱乙方)聯(lián)系方式:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙兩方在平等、自愿、誠實信用原則的基礎(chǔ)上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協(xié)議:現(xiàn)一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。

第一條甲方愿將自有座落于,建筑面積為㎡的還建房屋出賣給乙方。上述房屋、房屋占有范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及附屬設施、設備狀況等房屋附屬設施、設備,在本合同中均簡稱為“該房屋”。

第二條本合同第一條所列該房屋的甲乙雙方商定成交價格為:人民幣元(¥0元)。乙方共計分兩次付清,付款方式:

1、在合同簽訂日一次性支付首付款人民幣元(¥0元);

2、在甲方交房日(合同簽訂日后兩周內(nèi)),交房當日一次結(jié)清尾款為:人民幣元(¥0元)。

第三條甲方按下列方式向乙方交付房屋:

1、甲方應當于合同簽訂日后兩周內(nèi)將該房屋交付乙方,甲乙雙方共同對附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品等事項進行確認,移交房屋鑰匙并配合乙方實際接收該房屋。

2、關(guān)于水、電、氣的約定,查驗水、電、氣表的讀數(shù),不欠費即為滿足移交條件。

第四條鑒于該房屋的土地使用權(quán)為集體用地,可能無法辦理不動產(chǎn)權(quán)證,乙方須承擔由此所引起的相關(guān)風險。在乙方的配合下,須由甲方在村委會辦理該房屋的過戶證明文件并交付乙方存檔。另外,以后涉及該房屋的所有費用(水、電、氣、物業(yè)費、有線等),轉(zhuǎn)移費用全部由乙方承擔,甲方不承擔任何費用。

第五條甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。乙方在實地察看、充分了解并自愿接受房屋瑕疵基礎(chǔ)上簽訂合同,在鑰匙移交后,乙方不得以任何理由拒絕付款。

第六條該房屋出賣給乙方后,如遇價格上漲、下跌時,甲乙雙方不得以任何理由違約,各自承擔相關(guān)風險。

第七條該房屋出賣給乙方后,如因房屋存在質(zhì)量問題或其他問題,需以甲方名義向該房屋開發(fā)商主張權(quán)利的,甲方應配合向開發(fā)商主張權(quán)利。

第八條甲方出賣給乙方的該房屋,乙方在使用期間不得擅自改變房屋結(jié)構(gòu),乙方對該房地產(chǎn)有關(guān)聯(lián)的公共部位、通道和設施使用享有相應的權(quán)益承擔相應的義務,并應維護公共設施和公共利益。

第九條違約責任

乙方如未按本合同第二條規(guī)定的時間付款,每逾期一天,按照購房總價的3‰支付違約滯納金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,由乙方向甲方支付總房價20%的違約金及上述一個月的滯納金。

第十條共有權(quán)人與甲方系父女、母女關(guān)系,同意甲方全權(quán)處理出賣該房屋的相關(guān)事宜,并愿對甲方在本合同中的義務向乙方承擔連帶責任。

第十一條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙兩方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

第十二條本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽章之日起生效。

甲方(簽字及手印):

共有權(quán)人(簽字及手印):

乙方(簽字及手印):

共有權(quán)人(簽字及手印):

簽訂日期:年月日

建房施工合同書電子模板范本【篇10】

甲方:

法定代表人:

乙方:

法定代表人:

第一條前言

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,

鑒于:

1.甲方已于___年___月___日依法以招標(或拍賣、掛牌、行政劃撥)方式取得位于___、宗地編號為___的地塊的土地使用權(quán),該地塊的規(guī)劃用途為______、容積率為___、計劃建筑面積為___平方米、土地使用權(quán)年限自___年___月___日至___年___月___日止、土地使用權(quán)證(或用地紅線圖)編號為____;

2.乙方是經(jīng)主管部門批準獲得房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)的具有獨立法人資格的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè);

甲乙雙方在平等自愿、互惠互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂本聯(lián)營合作建房合同,以資共同遵守執(zhí)行。

第二條聯(lián)營合作建房

甲方同意提供依現(xiàn)狀上述第一條所指的地塊的土地使用權(quán),乙方同意按本合同第三條的約定提供建房資金,雙方合作開發(fā)建成_____棟_____層的辦公(或商住、住宅)樓,并按本合同第六條的約定進行產(chǎn)權(quán)分成。

第三條建房資金

建房資金預計為人民幣__________元,全部由乙方提供,實際建筑成本高于或低于該預計數(shù)額的部分由乙方承擔和享有。

建房資金指本合同生效后至房屋經(jīng)驗收合格且甲方取得房地產(chǎn)證時止所需的一切成本、費用。該建房資金不包括甲方因招標(或拍賣掛牌、行政劃撥等)方式取得土地使用權(quán)而應繳的土地使用稅費或因劃撥方式取得土地使用權(quán)而應補繳的土地價款。

第四條報批手續(xù)

除按規(guī)定應由雙方共同辦理的報批手續(xù)外,包括本合同在內(nèi)的所有報批手續(xù)均由乙方負責辦理,但乙方應將辦理所有報批手續(xù)的實施計劃或方案報甲方事前審查確保甲方知情權(quán),且甲方有義務協(xié)助乙方辦理報批手續(xù),包括毫不遲延地提供甲方持有的所需材料。

第五條設計、建筑

工程設計和建筑的招標、施工監(jiān)督由甲方負責,但按本合同第6條約定產(chǎn)權(quán)應分給甲方部分的設計圖紙須經(jīng)甲方書面認可后方可報批并實施。

工程設計的招標工作應在本合同生效后第____天內(nèi)完成,整個建筑工程應在本合同生效后第 天內(nèi)開工,并在第 個月內(nèi)完成竣工驗收工作。

第六條產(chǎn)權(quán)分成

全部建筑的產(chǎn)權(quán)由甲、乙雙方按下列方式或比例分成:甲方擁有____棟____層房屋的產(chǎn)權(quán),乙方擁有____棟____房屋的產(chǎn)權(quán)。

乙方應在工程竣工驗收合格后_____日內(nèi)辦理完甲方應分得產(chǎn)權(quán)部分房屋的房地產(chǎn)證。

第七條違約責任

1.如乙方未能按本合同第五條第二款的約定時間完成工程設計的招標工作、或在本合同生效后第____天內(nèi)開工、或在第____個月內(nèi)完成竣工驗收工作,甲方有權(quán)解除合同,并有權(quán)要求乙方賠償損失。

2.除因甲方的原因造成延誤外,如乙方未能按第六條第二款約定的時間辦好房地產(chǎn)證,乙方應按主管部門發(fā)布的指導租金價格向甲方支付違約金。

3.如因甲方的原因造成報批手續(xù)或工程的延誤,當拖延時間在____個月以內(nèi)時,乙方有權(quán)要求甲方應按主管部門發(fā)布的指導租金價格向乙方支付違約金;當拖延時間超過三個月以上時,乙方有權(quán)解除合同,并有權(quán)要求甲方賠償損失。

第八條爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應友好協(xié)商,協(xié)商不成,應向仲裁委員會申請仲裁,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁裁決為終局的裁決,對雙方均有約束力。

第九條合同生效

本合同自政府主管部門批準后生效。

甲方:_______________________乙方:_______________________

法定代表人/授權(quán)代表人(簽字):______法定代表人/授權(quán)代表人(簽字):____

日期:__________________________日期:__________________________

地點:__________________________地點:__________________________

建房施工合同書電子模板范本【篇11】

依照《中華人民 共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的原則,結(jié)合當?shù)厥┕で闆r,為明確雙方責任,確保質(zhì)量和施工進度,經(jīng)雙方協(xié)商,特立如下協(xié)議:

一、工程地點:塔兒山村一組樓子灣

二、承包方式及范圍

1、本項目為土建工程,甲方以包工不包料的方式承包給乙方,總建筑面積為 平方米(建筑面積以滴水為界),人工費為 元/平方米,工程總價款 元,竣工后據(jù)實結(jié)算。

2、含基礎(chǔ)、主體、內(nèi)外裝修、吊板、澆面、機械設備、腳手架、梁、柱、模型板之類五金件由乙方負責,澆面模型由甲方承擔。

三、開工時間定于 年 月 日開工,主體時間定于 年 月 日

四、付款方式:基礎(chǔ)成功后應付 元,第一層蓋板后付款 元,第二層蓋板后付款 元,第三層蓋板后付款 元,第四層蓋板后付款 元,第五層蓋板后付款 元,余款驗收合格后十天內(nèi)一次性全部付清。

五、甲方負責事項:甲方在開工前應辦好城建辦的一切相關(guān)手續(xù)和地稅的一切稅費。在開工前做好“三通一平”,工地用電應保證“一閘一漏一空開”等工作,并指定專人駐工地,代表人 ,隨時對工地質(zhì)量進行測驗,如發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)助乙方處理。

六、乙方負責事項:

乙方必須按甲方提供的施工圖紙施工,并由工地負責人協(xié)助甲方駐工地代表搞好圖紙會審及變更工作。工程開工后不得轉(zhuǎn)給其他單位或個人施工,施工隊負責人有義務負責工地的一切相關(guān)事務,如:組織人員施工,負責工程質(zhì)量、安全、工期、管理、結(jié)算等工作。

七、違約責任

甲方不按時供應原材料,不按時發(fā)放施工進度款,不及時解決施工的實際困難;乙方無故停工、偷工減料、拖延工期,均屬違約行為。

八、此合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,交城建辦、項目部各一份,簽訂之日起生效,望雙方共同遵守,不得反悔。

甲方簽字: 乙方簽字:

發(fā)包方: 承包方:

年 月 日

1819708