工程裝修承攬合同書范本精選
工程裝修承攬合同書范本（精選10篇）
在當今不斷發(fā)展的世界，合同起到的作用越來越大，它也是實現專業(yè)化合作的紐帶。那么你知道合同的主要內容是什么嗎?以下是小編準備的工程裝修承攬合同書范本精選，歡迎借鑒參考。
工程裝修承攬合同書范本精選（精選篇1）
委任單位：__X
施工單位：__X
就__X裝飾工程，經雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：
______
二、工程地點：
__X
三、工程項目內容：
__X
四、工程期限
本工程自年月日至年月日完工。
五、工程造價為人民幣：
____元
六、付款方式：
1.合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量算)
七、材料設備：
本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，遵守施工技術規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收
由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲.乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、
本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)：
代表人：__X
乙方單位(蓋章)：
代表人：__X
日期：年 月 日
簽訂合同地點：__X
工程裝修承攬合同書范本精選（精選篇2）
甲方(定作人)：
乙方(承攬人)：
住址：
住址：
身份證號碼：
身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從20__年3月1日開始建設，到20__年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米 人民幣元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付，第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15天內給付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金;
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：
20__年X月X日 20__年X月X日
工程裝修承攬合同書范本精選（精選篇3）
甲方：__________(以下稱甲方)
乙方：__________(以下稱乙方)
經甲乙雙方友好協(xié)商，賓館客房、大堂裝修達成協(xié)議如下：
1、甲方責任：甲方負責清理必用品保證乙方能夠順利進行施工，報建手續(xù)，外界關系由甲方負責，水電到施工場地費用由甲方負責。
2、乙方責任：乙方開工之日起負責場地干凈按甲方要求施工，單價按每間客房、廁所計算，客房、廁所按報價單附件為準，所有材料必須由甲方認可后乙方方可施工，甲乙雙方協(xié)商認可大堂報價后方可施工。
3、承包單價每間客房、廁所__________/間計算。(另外1—4樓電梯井道土建工程包工包料為__________元，本報價不含稅)
4、安全責任：在施工期間，此項裝修施工過程中，現場由乙方管理，甲方協(xié)助，所有大小安全事故一切責任由乙方負責，與甲方無關，甲方不承擔任何經濟責任。
5、付款方式：在簽合同之日起，甲方付給乙方啟動資金，其余工程款按工程量付款，工期在__________年__________月__________日開工至__________年__________月__________日完工，如甲方原因不能施工，工期順延，沒其它原因，乙方沒按期完工每天罰款__________元，在工程完工驗收后工程余款一次性付給乙方，在工程款內預留5%作為保證金，如沒有質量問題，余款5%的保證金在乙方，在保修期間，如有質量問題，甲方提前一天通知乙方來人維修，如甲方原因費用由甲方負責。如不是甲方原因一切維修費用由乙方負責。
6、承包協(xié)議書甲乙雙方各式一份簽字生效。
甲方簽字：__________
乙方簽字：__________
身份證號碼：__________
身份證號碼：__________
電話：__________
電話：__________
__________年__________月__________日
__________年__________月__________日
工程裝修承攬合同書范本精選（精選篇4）
發(fā)包方(簡稱甲方)：_____
承包方(簡稱乙方)：_____
根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點：__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款：____元，大寫(人民幣)：_____
其中：
材料費：______，人工費：______
管理費：______，設計費：______
垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____
其他費用：______
經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
7、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。
二、關于材料供__________的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供__________的材料、設備，__________為符合設計要求的合格產品，并__________按時供__________到現場，乙方__________辦理驗收手續(xù)。如甲方供__________的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方__________及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供__________的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均__________用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，__________按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供__________的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，__________禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，__________按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定：
1、本工程執(zhí)行DB08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方__________予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方__________及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方__________予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方__________按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
7、工程竣工：乙方__________提前三天通知甲方驗收，甲方__________自接到通知____日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方__________承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定：
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地__________符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中__________采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定：
1、工程款付款方式列下表：
2、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期________年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來，均__________出具收據，施工結束須開具發(fā)票。
六、其它事項
1、甲方工作：
(1)甲方__________在開工前一天，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現場交底。全部__________或部分__________房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分__________的房屋中所滯留的家具、陳_____等__________采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相__________審批手續(xù)，并承擔有關費用。
2、乙方工作：
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
(2)指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方__________予認可。如更換人員，乙方__________及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方__________補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付違約金。
2、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式：
1、因工程質量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向____省建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁，如仲裁亦不能解決則向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，__________經協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，__________按合同總價款5%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。
十、其它約定：
十
一、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程裝修承攬合同書范本精選（精選篇5）
甲方：___________________________
乙方：___________________________
甲方委托乙方__套房裝飾裝修工程，經雙方友好協(xié)商，現簽訂以下合同條款：
一、工程項目及內容：
鋪貼地板、油墻、做柜、線路新裝等工程，詳細內容見乙方提供的，經甲方認可的施工說明及工程預算書。
二、承包方式：包工包料。
三、工程造價(￥_________元)為人民幣
四、工程款項結算方法：
乙方進場5天內，甲方應先預付給乙方50%工程款即(人民幣元)，工程完工驗收后，一個月之內付清余款(即人民幣元整)。
五、乙方必須按質按量按時和遵守國家有關規(guī)定進行施工，如屬乙方因材料質量或不按圖紙施工，而造成施工項目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料費、人工費由乙方自行解決。如在施工期間，甲方提出更改正在進行或已完工的工程項目，更改所使用的一切材料費、人工費均由甲方承擔。
六、甲方如在施工期間提出增加施工項目或更改使用材料的，必須經甲方負責人或技術員簽字認可。
七、交付使用日期：總施工期為天，即由_________年____月____日至_________年____月____日。如逾期乙方每日按總造價的千分之五賠款給甲方。如甲方因某種原因令乙方不能進行正常施工的所誤日期順延。
八、其它約定事項：
九、本合同連同乙方提供給甲方認可的施工說明和工程預算書，具同等法律效力。
十、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，各執(zhí)為據。
十一、本合同自雙方簽字后即發(fā)生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程裝修承攬合同書范本精選（精選篇6）
發(fā)包人(以下簡稱甲方)：____________________________________
聯系電話：_________________________________________________
承包人(以下簡稱乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議。
第一條工程概述
1、工程地點：____________________________________________
2、工程期限______天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
第二條工程價款及結算方式
1、本工程總造價為：_____________________________
2、工程款結算方式如下：
第一次：____________，合同簽訂時付總造價的65%;
第二次：____________，瓦工結束后付總造價的35%-500;
第三次：____500___，安裝結束;
第三條甲方的義務
1、開工前，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源、電源。
3、負責協(xié)調施工隊與有關單位部門之間的關系。
4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相關的審批手續(xù)。
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作。
6、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督負責材料進場、竣工驗收。
第四條乙方的義務
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
2、嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。保護好現場的家具和陳設，保證現場內上、下水管道的暢通。
3、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五條工程變更及贈、減項
1、工程項目及做法如需變更、雙方必須協(xié)商一致，同時調整相關費用。
2、增項按實際價格計算，減項在1000元已內。按最后價格折率計算，減項在1000元以上，按此項工程總造價的70%核算。
第六條違約責任
1、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天需向乙方支付違約金(工程總價款的0.3%)。
2、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
3、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天需向甲方支付違約金(工程總價款的0.3%)。
4、雙方無故提前終止合同，應按工程實際工程量進行結算。
第七條工程驗收和保修
工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。
第八條附則
1、本合同經雙方簽字(蓋章)后，即生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同一式兩份，雙方各持一份
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
工程裝修承攬合同書范本精選（精選篇7）
甲方：___________________________
合同編號：___________________
法定代表人：_____________________
簽訂地址：___________________
乙方：___________________________
簽訂日期：______年____月___日
身份證號碼：_____________________
丙方：___________________________
法定代表人：_____________________
甲、乙、丙三方本著互惠互利、共同受益的原則，經過友好協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，就店面裝修施工事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條項目綜述
1.工程名稱:_____店面的裝修施工。
2.施工地點:___________________。
3.施工總款:___________________。
4.報價明細:詳見附件1，附件略。
5.施工期限:___________________。
6.施工內容
(1)丙方服務中心前廳部分的整體設計，裝修，家具提供及裝配
(2)丙方服務中心店外門頭的更換
7.施工準備
為確保項目施工的順利進行，丙方需向乙方提供以下信息或文件，并提供必要的施工協(xié)助。
(1)前廳部分帶室內標高的詳細平面尺寸圖(包括柱體、暖氣等);
(2)帶有詳細尺寸的墻面立面圖;
(3)前廳部分的詳細外立面尺寸圖;
(4)外立面立體門頭尺寸圖;
(5)外立面市容、工商相關審批文件;
(6)消防部門相關審批開工文件;
(7)當地物業(yè)相關審批文件。
8.涉及相關政府或當地物業(yè)報批所產生的費用由丙方負責，乙方需配合丙方，提供相應的施工報批圖紙。在開工之前有關物業(yè)收取的裝修管理費用及押金由丙方承擔。
9.施工手續(xù)準備完備，方可開工，因審批手續(xù)不全造成的損失由丙方承擔。
第二條方案報批
1.乙方施工方案應首先報請甲方服務渠道伙伴管理部門認可，并得到工程項目所在地物業(yè)管理方及相關政府部門的批準。
2.由甲、乙雙方共同審定施工設計方案，最終方案由甲方簽字認可。工程開工時間依據具體的施工項目而定，相關開工報批手續(xù)需在開工之前準備齊備。
3.乙方應根據甲方及當地物業(yè)方要求，并按國家和項目所在當地有關工程規(guī)范要求，組織工程設計和施工。因設計不合理或施工組織不當造成的工程項目不予批準或延誤，責任由乙方承擔。
4.進場前提供文件。
乙方在現場施工前應提交甲方服務渠道伙伴管理部門以下文件:
(1)建筑平面布置圖;
(2)平面家具布置圖;
(3)主要立面效果圖;
(4)特殊項目改造說明;
(5)裝修施工進度表;
(6)施工人員名單及施工負責人。
第三條環(huán)境與財產保護
1.施工中，乙方有責任保護丙方服務中心內所有資產的完整及施工區(qū)域的衛(wèi)生與環(huán)境，應對施工過程中對所經過的道路和周邊設施實施保護，采取積極措施避免噪聲，污染及其它可能對環(huán)境的損壞，對因一方原因造成的事實發(fā)生的財產損壞應予賠償。
2.乙方應對本公司人員在施工現場的安全完全負責，乙方現場施工人員遵從國家及項目所在地方政府規(guī)定的勞動安全條例。因裝修改造工程發(fā)生的傷亡及災難事故由乙方承擔責任。
3.當地物業(yè)方提供的消防，空調和水暖設備，未經相關部門批準，乙方不得在施工中擅自改動或破壞。
第四條施工周期、時間
施工周期由具體項目而定，施工時間安排應服從甲方及所在地物業(yè)管理部門的規(guī)定。_
第五條工程質量控制
1.乙方有責任向甲方提供全部裝修材料的樣板、產地及品名，并出具相關的材料安全檢測報告。
2.工程應按圖紙設計要求進行施工，同時，乙方應定期就工程進展與甲方負責人保持溝通。
3.乙方在施工過程中應嚴格實行國家相關施工規(guī)范與規(guī)程。
第六條工程質量監(jiān)督
1.項目實施過程中，丙方可就乙方的施工質量或其它問題向甲方反映，并與甲方保持及時溝通。
2.項目結束后，丙方須根據甲方的標準項目驗收報告填寫相應的驗收結果。
第七條工程更改
1.現場施工中發(fā)現問題需要更改時，乙方應向甲方提出書面工程更改報告。甲，乙，丙三方應在達成書面合同后，一并做為工程竣工的相關文件歸檔。
2.由甲方提出更改而造成的工程量變動，涉及超出原預算部分的費用在與乙，丙雙方達成一致后，另簽合同做為本合同的補充合同。
第八條責任承擔
1.乙方應為保證具有符合法律規(guī)定的資格簽署本合同并提供本合同項下的服務;
2.乙方保證其所提供的服務不違反現行的法律法規(guī)，不侵犯任何第三方的合法權益。乙方應采取包括起訴，應訴，上訴以及申訴在內的一切措施保護丙方的利益，以便丙方免于因其購買乙方服務而引起的對第三方的侵權責任，由此產生的費用及賠償責任由乙方獨自承擔。
3.乙方應按照國家稅法及相關規(guī)定履行其相應的稅務義務，乙方所涉及的所有稅負，均由乙方獨自承擔。
4.在本合同簽署后或履行過程中，若甲方發(fā)現乙方違反上述聲明及保證或不具備聲明及保證的資格，有權以書面形式通知乙方解除本合同而不構成違約。在合同解除后，甲，丙雙方仍保留要求乙方承擔損害賠償責任的權利。
第九條竣工文件
施工結束后_____日內，乙方應向甲方提供下列全套竣工圖紙及文件:
1.建筑平面布置圖(竣工圖)。
2.平面家具布置圖(竣工圖)。
3.主要立面效果圖(竣工圖)。
4.特殊項目改造圖(竣工圖)。
5.裝修材料變更說明及材料合格檢測報告。
第十條工程施工款與結算
1.對于工程造價中工程施工款總額人民幣_____元整(大寫：_____)，在合同簽定后_____個工作日內，丙方付工程施工款____%做為首期付款。
2.工程完工，乙方應向甲方提供上述所有竣工圖紙及相關文件;并接受甲，丙雙方的共同驗收，甲方會在接到工程竣工通知后的____個工作日內派人前往。甲、丙雙方共同驗收通過，由丙方在____個工作日內向乙方支付工程施工款的____%。
第十一條保修
1.從工程驗收合格當日起算，乙方承擔____年的免費保修期。
2.保修期間，乙方接到丙方通知_天之內，需即派人員前往處理。
3.因丙方原因所造成的裝修損壞，發(fā)生的修繕費用由丙方承擔。
第十二條違約
1.乙方工程質量不符合工程要求，在甲方通知__天內不予答復或提出施工補救方案，甲方有權另請第三方專業(yè)公司予以維修，并通知丙方從乙方工程施工款余款中扣除相應的費用。
2.工程未按合同規(guī)定時間完工，乙方應交付滯納金，每日按工程施工款總額的____%計扣除，丙方可于未付清的工程施工價款內進行扣除。
3.乙方如因未達到與甲方約定或法定質量標準而未通過甲、丙雙方的任何驗收，應及時重做。因此產生的費用由乙方承擔。
4.若得甲方書面同意或其它不可抗力原因，以致造成工期延誤，在甲方同意延長的期限內不視為逾期完成。
5.若丙方未按照合同約定支付價款的，沒逾期一天，應向乙方支付逾期價款的____%作為違約金。
第十三條補充與變更
本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。
第十四條爭議的解決
1.本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經協(xié)商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十五條生效條件
1.本合同自各方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。
2.本合同—式____份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)____份，其他用于履行相關法律手續(xù)。
甲方(蓋章)：____________________乙方(蓋章)：____________________
授權代理人：(簽字)______________授權代理人：(簽字)______________
單位地址：________________________單位地址：________________________
郵政編碼：________________________郵政編碼：________________________
聯系電話：________________________聯系電話：________________________
傳真：____________________________傳真：____________________________
電子信箱：________________________電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________開戶銀行：________________________
賬號：____________________________賬號：____________________________
丙方(蓋章)：____________________
授權代理人：(簽字)______________
單位地址：________________________
郵政編碼：________________________
聯系電話：________________________
傳真：____________________________
電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________
賬號：____________________________
工程裝修承攬合同書范本精選（精選篇8）
甲方：
乙方：
甲方的計算機信息機房工程及其設備安裝工程項目，確定乙方為施工安裝單位，根據《中華人民共和國合同法》，雙方本著互惠互利的原則，經多次洽商，達成如下合同：
1、1工程概況：
本工程主要包括系統(tǒng)計算機機房裝修。機房設備的提供安裝調試。及其工程。
1、2項目名稱：
1、3承包范圍
系統(tǒng)工程設計。施工。及設備材料供應。
1、4施工地點
1、5本合同遵循的技術規(guī)格和標準及優(yōu)先原則：
1、6質量合保證
乙方須承諾，本工程中所選用的材料及設備均嚴格按照本合同材料及設備清單中所列出的產地和數量去選項購，并須獲得甲方的認可和支持，以確保本工程符合以上標準。
第二章甲乙雙方的責任
2、1甲方的責任：
1)負責協(xié)調施工現場各工種間的配合。
2)負責對工程施工進度及質量進行檢查。監(jiān)督，發(fā)現問題及時提出并通知乙方及時糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水，電及相應的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術文件，資料保密，不以任何形式擴散給第三者。
2、2乙方的責任：
1)負責本系統(tǒng)工程施工圖紙設計。
2)負責按合同規(guī)定施工，確保工程進度，按照甲施要求完成各項工作。
3)負責按照經過甲方審批過的施工設計圖和有關規(guī)范施工，確保工程質量。
4)負責成品交驗前的保護，保養(yǎng)。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄，并匯集施工技術資料。
6)負責辦理有關手續(xù)，并確保系統(tǒng)按期驗收使用。
7)負責培訓甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術人員。
8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理，如違反甲方管理制度，視情節(jié)予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理，保持現場清潔，器材堆放整齊并及時清理現場垃圾，做到文明施工。
10)做好現場人員的安全培訓工作，現場施工嚴格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度，乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負責。
第三章材料及設備
3、1材料及設備到達目的地為工地現場。
3、2裝修材料10天內交貨，設備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日;
3、3所有材料均由乙方組織采購，甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設備除甲方另有書面變更要求外，均須按投標報價中所列產品型號。產地進行采購。
第四章合同價款
合同總價為：
計人民幣：元整
合同總價包括附件的設備清單所列設備。系統(tǒng)的安裝調試及其運保費。稅金等所有的相關費用。
第五章付款方式
5、1合同簽定后一周內，甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款，計人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢，驗收合格，正常使用后，甲方支付至所有款項90%的竣工款，乙方工程價款計人民幣：(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質保金，工程驗收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項，乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票，給甲方入帳。
第六章工期
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起，乙方即開始進行施工準備工作。
6、2根據甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計劃安排需經甲方書面確認后方可執(zhí)行;甲方原因造成的停工及工期延誤，乙方必須當日向甲方提出書面報告以供審批;甲方須在48小時內予以書面答復，若逾期不予答復，則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設計變更
甲方因變更設計時，應書面通知乙方;乙方按規(guī)定需變更時，應由甲方簽證，竣工時按工程量增減的簽證進行調整和結算，未經甲方代表確認的變更無效，不可作為結算依據。
第八章工程驗收
8、1工程完成后，乙方提交工程竣工報告，七日內由甲。乙雙方對工程進行驗收。
8、2工程驗收時，乙方應向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設計。施工文件及圖紙，并提供全套電子管理文檔。
8、3按國家和地方當局的相關施工規(guī)范，驗收規(guī)范和標準作為驗收依據。
8、4甲方需在三日日內驗收完畢，并在驗收報告單據上簽字蓋章。
8、5若經確定為不合格工程，則乙方應及時修正，并直至工程驗收合格。
第九章保證及處罰
9、1乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產品免受第三方提出關于侵犯其專利權。商標權或工業(yè)設計權的起訴。
9、2乙方保證本系統(tǒng)的設計。施工。驗收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進度安排完成各項工作，如逾期，每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統(tǒng)保修內提供4小時快速響應，24小時內現場服務。
9、5乙方提供綜合布線線路15年質量保證，質保期從工程驗收合格后開始計算;網絡設備及他1年質量保證，質保期從設備驗收合格后開始計算。質保期內，乙方負責設備非人為損壞的免費維修。更換(詳見產質保規(guī)定)，保障產品的正常使用。整個系統(tǒng)乙方提供2年免費維護。
9、6凡購買乙方銷售的產品設備，自驗收合格之日起(一年)內如非人為因素引起的故障，經檢驗屬實可免費更換。維修，但下列情況不屬保修范圍。
1、不正確操作，造成產品損壞：
2、自行拆卸，標貼損壞，日期涂改，產品人為損壞，進水，變形，受潮，自然災害，雷擊等。質保期后乙方提供維修服務，修理所需交通費及更換零配件費用由甲方承擔。
9、7如在接入弱電系統(tǒng)工程中因使用甲方已有的線路與設備而有故障的，由甲方負責。
第十章仲裁與訴訟
10、1執(zhí)行合同過程中甲乙雙方發(fā)生爭議的問題，均應通過雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的爭端，提交甲方所在地法院訴訟解決。
10、2除另有裁決外，仲裁費與訴訟費由訴訟方承擔
10、3在仲裁與訴訟期間，除正在仲裁與訴訟部分外，合同其它部分繼續(xù)執(zhí)行。
第十一章其它
本合同附件及乙方投標書與合同正本具有同等法律效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各持壹份;本合同自雙方簽章雙方往來文件，均應以書面形式為準。本合同如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，或另訂補充條后生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
工程裝修承攬合同書范本精選（精選篇9）
甲方(發(fā)包方)：_________
地址：________
聯系電話：________
身份證號：________
乙方(承包方)：________
地址：________
聯系電話：________
身份證號：________
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠信、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。
第一條工程概況
1.1工程名稱：高安市國際洗浴會所
1.2工程地點：高安市____
1.3工程項目及承包范圍：整體裝修、裝飾、水電、設備安裝等(包括屋面扣板吊頂、墻地面、貼瓷磚、淋浴器安裝、管路鋪設、墻地面防水處理、室內隔斷砌筑、大白、窗臺、樓梯理石安裝、屋面爬梯處理、浴室洗衣房暖氣安裝、電器開關安裝、燈具安裝、水箱安裝等)
1.4工程內容：具體祥見《工程預算書》。
1.5承包方式：包工包料
1.6施工日期：自____年____月____日始，至____年____月____日止，工期共____天。
1.7工程總額：人民幣____元整(小寫：____元)。
第二條工程款付款方式的約定
2.1付款比例：
(1)工地開工時支付款：計____元
(2)木工進場時支付款：計____元
(3)油漆工進場時支付款：計____元
(4)工程竣工驗收合格后支付款：計____元
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在工程完工驗收之后2個自然日內一次性支付給乙方。
2.3工程施工期間，如甲方特殊要求，須乙方比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意：乙方提前竣工，甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用(費用額度根據工程具體情況由甲、乙雙方另行協(xié)商)。
2.4施工過程中，如甲方未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程總造價0。3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止，乙方因此而造成的損失應由甲方承擔。
2.5工程竣工辦理驗收移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程尾款的0。3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。
2.6非甲方原因延誤工期，導致工程不能按約定進度進行時，甲方應付的工程款項，可根據實際情況經甲乙雙方協(xié)商一致后，延期支付。
2.7甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署之委托人，否則，由此產生的一切后果有甲方自行承擔。
第三條工期約定
3.1施工過程中，甲方要求修改個別設計方案的，須在該工程項目未正式施工前通知乙方施工管理員和/或設計師，乙方設計師須在接到通知3天內進行修改，并通知甲方確認，因此而造成的工期延誤，工期順延;
3.2施工項目中由甲方提供的裝飾材料，乙方須提前交付甲方，以便甲方及時準備資料：如因甲方準備材料不及時或不準備，延誤工期，工期順延;如因乙方不及時通知甲方準備材料，導致甲方不能及時和/或準備材料而延誤工期，工期不順延。
3.3施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。
3.4因甲方原因，增加工程量和/或工程項目更改時，工期順延。
3.5工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。
3.6因甲方所屬物業(yè)管理部門原因導致的工期延誤，工期順延。
3.7因停水、停電、臺風等客觀原因導致的工期延誤，工期順延。
3.8因消防工程、中央空調工程原因導致的工期延誤，工期順延。
3.9以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按照工程總造價0.3%的標準向甲方支付延誤費。
第四條工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪除部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》。已施工工程項目，甲方須按該項目總造價的50%，向乙方支付材料費、人工費，已完工工程項目，甲方須按該項目總造價的100%，向乙方支付材料費、人工費。
第五條工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按《江西省裝飾工程驗收標準》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》7日內，須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收，如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收且超過7個自然日的視為驗收合格，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條工程結算的約定
6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在7個自然日內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格30個自然日內付清所有結算款項。
6.2工程結算款內容包括：工程施工結算款、甲方付款滯期費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、扣減乙方工程延誤費等。
6.3甲方按規(guī)定時間支付完結算款項后，乙方開具工程質量保修單。
第七條服務的約定
7.1施工過程中，乙方所屬工作人員有協(xié)同甲方進行材料導購、材質鑒別義務。
7.2工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單、工程結算單、收款憑證作為保修憑據。
7.3保修服務時間：工程竣工起次日的360個自然日內，即一年。
7.4保修內容及保修范圍：
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;
7.4.2乙方以包工不包料形式進行的施工項目因乙方施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修(包括賠償甲方自購材料);
7.4.3乙方以包工包料形式進行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質量問題、乙方以包工不包料形式進行施工項目因材質引起的質量問題，乙方實行有償保修，乙方代買裝修材料的，乙方收取材料費、人工費，甲方自購材料的，乙方收取人工費。
7.5.4乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行有償維護，收費內容為;材料費、人工費。
7.5.5合同簽訂之后，如單方毀約，毀約方須向對方支付合同總價的5%作為違約金。
第八條其他約定
8.1本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的'2%向對方予以賠償。
8.2本合同履行過程中，因一方原因導致合同無法繼續(xù)履行的，應及時通知對方，并辦理合同終止結算手續(xù)，造成對方損失的，應予賠償。
8.3施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.4施工期間，因乙方施工操作不當或在施工現場生火或使用電爐造成的一切災害及人身傷亡由乙方負全部責任。
8.5施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.6由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條爭議解決的約定
9.1與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
9.2向合同簽署地人民法院起訴，由法院裁定解決。
第十條附則
10.1本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：________乙方：________
代表人：________代表人：________
簽署日期：________簽署日期：________
工程裝修承攬合同書范本精選（精選篇10）
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：甲乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝璜。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、居室規(guī)定，_____房型_____室_____廳_____廚
(1)_____室，計_____平方米;
(2)_____廳，計_____平方米;
(3)廚房，計_____平方米;
(4)衛(wèi)生間，計_____平方米;
(5)陽臺，計_____平方米;
(6)過道，計_____平方米。
(7)其他(注明部位)，計_____平方米?？傆嫞菏┕っ娣e_____平方米。
3、施工內容：
4、委托方式：
5、工程開工日期：_____日
6、工程竣工日期：_____日
7、工程總天數：_____天。
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)_____元。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日