2022年最新經(jīng)濟合同協(xié)議
隨著時間的推移,合同對我們的約束力越來越不可忽視,合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。以下是小編精心收集整理的2022年最新經(jīng)濟合同協(xié)議,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
2022年最新經(jīng)濟合同協(xié)議篇1
具體內(nèi)容和格式詳見現(xiàn)行《建設工程施工合同》中的通用合同條款。
2、專用合同條款
具體內(nèi)容和格式詳見現(xiàn)行《建設工程施工合同》中的專用合同條款,應結合通用合同條款一起使用。以下為本工程項目的主要專用合同條款內(nèi)容。
(1)合同價款的確定與支付
一、合同價款的確定,根據(jù)以下 條確定:
1、中標總報價;
2、按招標文件約定的計價依據(jù)編制并經(jīng)發(fā)包人或其委托的咨詢單位工程師審定確認的施工圖預算。
二、工程預付款:
1、預付款比例的計算基數(shù)為。
(1)合同總價。
(2)年度工程計劃資金額度。
(3)實體性消耗金額、非實體性消耗金額。
2、工程預付款支付的比例為上述確定的計算基數(shù)的 。
(1)10%。
(2)20%。
(3)30%。
3、支付期限:在具備施工條件的前提下,發(fā)包人應在雙方簽訂合同后的一個月內(nèi)或不遲于約定的開工日期前的7天內(nèi)預付工程款。
4、發(fā)包人不按約定預付工程款,承包人應在預付時間到期后10天內(nèi)向發(fā)包人發(fā)出要求預付的通知,發(fā)包人收到通知后仍不按要求預付的,承包人可在發(fā)出通知14天后停止施工,發(fā)包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的利息(利率按同期銀行貸款利率計算),并承擔違約責任。
5、預付的工程款應在工程進度款中進行抵扣。
三、工程款的支付:
1、支付方式: 。
(1)按月結算與支付。即實行按月支付進度款、竣工后清算的辦法。
(2)分段結算與支付。即當年不能竣工的工程按照工程形象進度,劃分不同階段支付工程進度款。
2、工程量的計算
(1)承包人應當按照合同約定的方法和時間,向發(fā)包人提交已完工程量的報告。發(fā)包人接到報告后14天內(nèi)核實已完工程量,并在核實前1天通知承包人,承包人應提供條件并派人參加核實,承包人收到通知后不參加核實,以發(fā)包人核實的工程量作為工程價款支付的依據(jù)。發(fā)包人不按約定時間通知承包人,致使承包人未能參加核實,核實結果無效。
(2)發(fā)包人收到承包人報告后14天內(nèi)未核實完工程量,從第15天起,承包人報告的工程量即視為被確認,作為工程價款支付的依據(jù)。
(3)對承包人超出設計圖紙(含設計變更)范圍和因承包人原因造成返工的工程量,發(fā)包人不予支付。
3、支付期限及額度:根據(jù)確定的工程計量結果,承包人向發(fā)包人提出支付工程進度款申請,14天內(nèi),發(fā)包人應按工程價款的 向承包人支付工程進度款。按約定時間發(fā)包人應扣回的預付款,與工程進度款同期結算抵扣。
(1)70%
(2)80%
(3)90%
4、發(fā)包人不按約定支付工程進度款應承擔的責任:
(1)發(fā)包人超過約定的支付時間不支付工程進度款,承包人應及時向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知,發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議,經(jīng)承包人同意后可延期支付,協(xié)議應明確延期支付的時間和從工程計量結果確認后第15天起應付款的利息(利率按同期銀行貸款利
率計算)。
(2)發(fā)包人不按合同約定支付工程進度款,雙方又未達成延期付款協(xié)議,導致施工無法進行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔違約責任。
(2)工程結算
一、工程量的調(diào)整:
1、發(fā)生下列情況之一的,項目的工程量均應按實調(diào)整:
(1)發(fā)包人提供的工程量清單的數(shù)量有誤;
(2)非承包人原因的變更引起的工程量變化;
(3)發(fā)包人及監(jiān)理人簽證引起的工程量調(diào)整;
(4)招標文件中的暫定工程量部分。
2、變更的工程量應根據(jù)變更設計圖紙、變更聯(lián)系單,按有關工程量計算規(guī)則計算確定,并經(jīng)發(fā)包人或其委托的咨詢單位工程師審定確認。
二、單價的確定
(1)合同中有類似變更工作的子目的,應采用該子目的單價。
(2)合同中沒有類似變更工作子目單價的,由承包人根據(jù)合同中約定的組價原則或參考“計價依據(jù)”提出適當?shù)膯蝺r,并按中標浮動率進行浮動[中標浮動率=(不含暫列金額、暫估部分金額的中標價/不含暫列金額、暫估部分金額的招標控制價—1)×100%],經(jīng)發(fā)包人或其委托的咨詢單位工程師審定后執(zhí)行。
(3)除特大型工程外,凡合價金額占合同總價2%以上的分部分項清單項目,其工程量增加或減少超過本項目工程數(shù)量15%及以上時,或合價金額占合同造價不到2%的分部分項清單項目,但其工程量增加或減少超過本項目工程數(shù)量25%及以上時,其增加部分工程量或減少后剩余部分工程量的相應單價由承包人參照投標時的報價分析表對原單價重新組價或參考造價管理部門現(xiàn)行的計價依據(jù)提出適當?shù)膯蝺r,經(jīng)發(fā)包人或其委托的咨詢單位工程師審定后,作為結算的依據(jù)。
三、合同期間人工、材料、機械等價格波動引起合同價格的調(diào)整:
1、人工價格調(diào)整方法:即對人工價格根據(jù)合同工期內(nèi)各期《寧波建設工程造價信息》(綜合版)上發(fā)布的人工市場信息價格的平均價進行補差調(diào)整。
2、工料單價法計價項目材料價格調(diào)整方法:
(1)根據(jù)合同工期的前80%時間內(nèi)各期《寧波建設工程造價信息》(綜合版)及《浙江省造價信息》上發(fā)布的相應材料信息價的平均價進行補差調(diào)整;
(2)無信息價的材料,承發(fā)包人根據(jù)雙方確認的市場價格進行補差調(diào)整。無信息價材料價格一經(jīng)確定后,不再浮動。
3、綜合單價法計價項目材料價格調(diào)整方法:合同期內(nèi),當占工程合同造價1%及以上的主要建筑材料價格波動幅度超過 %時,允許承包人對超過部分進行補差調(diào)整,調(diào)整方法參照工料單價法計價項目。
(3)材料和設備供應
一、發(fā)包人供應材料、設備
發(fā)包人供應材料、設備:。
凡實行招標投標的政府投資項目,設立暫估價的材料、設備必須由業(yè)主方供應,估價材料或設備總價值50萬元以上的必須通過招標方式確定供應商。
發(fā)包人未按照條款約定的材料及設備的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級和提供時間、地點供應材料設備,所應承擔的責任是: 。
1、賠償承包人的直接經(jīng)濟支出(主要指差價、返工停工損失等);
2、賠償承包人由此而造成的質(zhì)量、工期違約損失;
二、承包人采購材料、設備
承包人采購材料、設備:。
1、全部由承包人采購;
2、除發(fā)包人供應的設備材料外。
三、對承包人采購的設備材料的特殊要求: 。
(4)保 修
一、國家規(guī)定的一般工程保修期限為:
1、基礎設施工程、房屋建筑工程的地基基礎工程和主體結構工程,為設計
文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,一般工程為5年,商品房為8年;
3、供熱與供冷系統(tǒng)、為2個采暖期、供冷期;
4、電線管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為2年;
5、本項目的保修期限約定:。
二、保修擔保的金額為本工程結算價款的%,可采用的保修擔保形式: 。
1、銀行保函;
2、保修保證金的方式;
采用銀行保函的保修擔保應在履約擔保完結前出具。
三、各擔保部分的保修擔保金額將在上述2、3、4、5款相應的保修期滿后28天內(nèi)分別結清。采用銀行保函作為保修擔保的承包人,應在完成保修義務部分的保函結清之前,重新按規(guī)定提交未完成保修義務部分的銀行保函或保修金。
(5)工程履約擔保和發(fā)包人支付擔保
一、承包人的工程履約擔保金額和方式根據(jù)投標文件中的承諾確定。
二、發(fā)包人工程款支付擔保
1、發(fā)包人的工程款支付擔保采用方式:
(1)銀行保函;
(2)直接向承包人提交(支票、銀行匯票)。
2、發(fā)包人的工程款支付但保的金額與承包人的履約擔保金額對等。
2022年最新經(jīng)濟合同協(xié)議篇2
甲方(出讓方): 身份證號: 乙方(買受方): 身份證號: 協(xié)調(diào)說話人: 身份證號:
甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方房產(chǎn)轉讓于乙方事宜達成如下協(xié)議,共同履行。 第一條 房屋基本情況:
甲方房屋坐落在 , #樓 單元 層 室(東戶) 經(jīng)濟適用房轉讓給乙方。房屋建筑面積為 平方米,公共部分及公用分攤面積為 平方米,該房屋土地使用期限為 年(自 年 月 日起至 年 月 日止)。甲方出售房屋已征得房屋共有人的同意,并為此承擔相應的法律責任;乙方對上述房屋已經(jīng)充分了解,同意購買上述房屋。
第二條 房屋轉讓價格:甲方同意以 元/建筑平方米將房產(chǎn)轉讓于乙方,
乙方認可現(xiàn)有建筑面積,當測繪面積與現(xiàn)有建筑面積有誤差時,甲乙雙方不再追究,轉讓金總額為人民幣 元(大寫 )。 第三條 因該房產(chǎn)關系為“經(jīng)濟適用房”, 在該房產(chǎn)未過戶前,乙方交付甲方房
屋使用權轉讓金的同時,甲方應將該房交于乙方使用,并且購房合同由甲方交于乙方保管;由于房產(chǎn)證尚未辦理,甲方應按有關規(guī)定及時辦理房產(chǎn)證,并且交與乙方保管。在該房產(chǎn)滿足過戶條件(包括但不限于購買時間超過5年以上)時,甲方應按乙方指示將該房產(chǎn)過戶至乙方名下;若該房產(chǎn)過戶手續(xù)費用過大,乙方可以不辦理過戶手續(xù),并且甲方無條件同意乙方享有該房產(chǎn)的一切權利。
第五條 若過戶時相關機關要求甲乙雙方提交該房產(chǎn)轉讓協(xié)議,則甲方應配合
乙方簽訂房產(chǎn)轉讓協(xié)議(該協(xié)議僅供過戶之用,不實際履行,乙方不必向甲方交付該房產(chǎn)轉讓款和相關費用)。
第六條 若過戶時因政府優(yōu)先回購或甲方違約從而導致乙方失去房產(chǎn)所有權,
甲方應退還乙方的使用權轉讓金、利息(按照日0.04%的利率自支付支付轉讓金之日起計算)及房屋的增值價值外,還要承擔乙方添加的附屬設施及房屋裝修費用(不折舊)。
第七條 在該協(xié)議生效之后,若因政府等其他單位拆遷該房或其他原因,向該
房產(chǎn)支付賠償?shù)南嚓P價款,甲方應以自己名義領取后全部交付給乙方。 第八條 在該權屬未變更之前,甲方僅為該房產(chǎn)名義上的權利人,甲方不得再
金融頻道申請認證! 財富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
將該房產(chǎn)進行買賣、抵押等處分行為;乙方為該房產(chǎn)的實際權利人,該房產(chǎn)的一切權利由乙方行使,一切義務由乙方承擔。除上述所述購房手續(xù)外,乙方在使用、處分房產(chǎn)時需要甲方配合辦理相關手續(xù)的,甲方有義務予以配合。
第九條 甲方保證該房屋權屬清楚,確保該房無抵押貸款等經(jīng)濟問題,并且保
證已結清該房的全部房款,若發(fā)生該房屋權屬糾紛及債權債務等,由甲方負責清理,并承擔民事責任,與乙方無關。如由此給乙方造成經(jīng)濟損失的,由甲方負責賠償;若致使本協(xié)議不能繼續(xù)履行,還應承擔違約責任。
第十條 合同爭議的解決辦法: 本合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下述兩種方式解決: 1、提交仲裁委員會仲裁;2、依法向人民法院起訴。
第十一條 本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字確認后生效。
甲方:(簽字) 乙方:(簽字)
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話: 住址: 住址: 工作單位: 工作單位: 簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日
說話協(xié)調(diào)人:(簽字)
甲方家庭成員簽署:
聲明
聲明人:姓名: ,身份證號碼: ,住所地: ,系 的配偶。
上述聲明人聲明如下:
聲明人認可 與 于____年 月 日簽訂的《房屋轉讓協(xié)議》,本人同意將該房產(chǎn)的產(chǎn)權按《房屋轉讓協(xié)議》約定條件轉讓給 。
特此聲明
聲明人簽字、指模:
2022年最新經(jīng)濟合同協(xié)議篇3
乙方: 有限公司
鑒于甲乙雙方依法簽訂了書面勞動合同,建立了勞動關系,甲方在職期間乙方依法為甲方購買了社會保險?,F(xiàn)因各種原因,甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就解除雙方勞動關系達成以下條款,供雙方共同遵守執(zhí)行。
1、甲乙雙方一致確認雙方勞動關系自 年 月 日起解除。
2、乙方自愿于本協(xié)議簽訂之日起 日內(nèi)一次性支付甲方各項補償 元,該款項包含但不限于乙方可能向支付甲方的.經(jīng)濟補償金、工資、加班費、社會保險費用等一切費用。
3、甲方確認完全知悉其可能存在的可以向 有限公司主張的全部權利,自乙方支付上述費用后,雙方所有權利義務關系已處理完畢,不再有任何糾紛。
4、甲方承諾不得將本協(xié)議內(nèi)容以任何形式披露給其他任何第三方,也不得以任何形式發(fā)表任何不利于上述三公司的言論,作出不利于上述三公司的行為。
5、甲方確認完全知悉理解并自愿履行本協(xié)議。
6、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽字): 乙方(蓋章):
簽訂日期: 年 月 日
2022年最新經(jīng)濟合同協(xié)議篇4
1、格式 __×合同
甲方:__×(個人寫明姓名、性別、年齡、住址,單位寫明名稱、法定代表人、住所)乙方:__×(個人寫明姓名、性別、年齡、住址,單位寫明名稱、法定代表人、住所)甲乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商,就__×(合同的名稱)達成協(xié)議如下:
第一條 (順序可以用條文式,也可以用一、二、三……)甲方的權利(寫明對合同標的所享有的權利)
第二條 乙方的權利……
第三條 甲方的義務……
第四條 乙方的義務……
(甲乙雙方的權利義務也可以合并成兩條)
第五條 數(shù)量和質(zhì)量條款(寫明數(shù)量多少,必須用通用的計算方式和質(zhì)量標準)
第六條 交付方式、地點、驗收方式條款
第七條 合同履行期限
第八條 本合同一式__份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自簽字之日起生效。
甲方:__×(簽字或者蓋章)
乙方:__×(簽字或者蓋章)
×年×月×日
2、說明
合同,又稱契約,是當事人之間為了一定的目的而達成的旨在明確雙方權利義務關系的協(xié)議。合同的主要條款包括:(1)標的;(2)數(shù)量和質(zhì)量;(3)價款和酬金;(4)履行期限、地點和方式;(5)違約責任。
簽訂合同應當遵循平等互利、協(xié)商一致的原則,任何一方不得把自己的意志強加給對方,任何單位和個人不得非法干預。簽訂合同應當注意的問題主要有:(1)要審查對方主體資格和資信情況,了解是否有履約能力;(2)要簽訂明確的書面協(xié)議,不搞君子協(xié)定;(3)要遵守國家法律和行政法規(guī)的規(guī)定,合同要合法;(4)要有明確的違約責任,確保合同的
順利履行。經(jīng)濟合同一旦成立,雙方必須按照實際履行的原則認真履行合同規(guī)定的義務。違反合同的規(guī)定要承擔相應的法律責任。
簽訂經(jīng)濟合同一般要經(jīng)過要約和承諾兩個階段。合同是雙方當事人之間的協(xié)議,這個協(xié)議的形成需要雙方進行不斷地、反復地協(xié)商、討論,最終形成一致的意見。這個過程就是要約--反要約--再要約……直至有一方全盤接受對方的意見(承諾)以后,合同正式成立。承諾是訂立合同的第二個階段,也就是一方完全接受對方的要約條件。承諾一旦作出,如無特別約定,則合同就算成立。
無效合同是指合同雖經(jīng)雙方協(xié)商訂立,但因不符合法律規(guī)定的要件而不具有法律約束力。無效合同分為全部無效和部分無效兩種。全部無效的合同從一開始便不具有法律效力;部分無效的,合同其他部分仍然有效。無效合同一般有以下四種情況:一是因主體資格不具備而無效,例如沒有經(jīng)過登記的企業(yè)組織簽訂的合同;二是因欺詐、脅迫而簽訂的合同無效,如以某種利益脅迫對方訂立不平等的合同;三是因代理人超越代理權限或者代理人違法而無效;四是因違反程序而無效。
確認合同無效的機關為經(jīng)濟合同仲裁委員會和人民法院。確認合同無效的程序是當事人向仲裁委員會申請或者向人民法院提起訴訟,由仲裁委員會在仲裁時或者人民法院在審理案件時確認。
合同一旦被確認無效,則要發(fā)生相應的法律后果。如果是全部無效,則經(jīng)濟合同從一開始便沒有法律約束力,雙方應當返回到合同簽訂前的狀態(tài)。如果已經(jīng)履行完畢,而又沒有給國家和社會造成經(jīng)濟損失的,則可以不追究雙方的責任。如果當事人雙方有意規(guī)避法律而導致合同無效,則應追繳雙方當事人的非法所得,收歸國庫。如果合同被確認為部分無效,則無效部分不再履行,有效部分對雙方仍有法律約束力。
2022年最新經(jīng)濟合同協(xié)議篇5
項目名稱:____
委托方:___
(甲方)
服務方:____
(乙方)
簽訂地點:省市(縣)
簽訂日期:年月日
有效期限:年月日至年月日
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
合同登記編號為十四位,左起第一、二位為公歷年代號,第三、四位為省、自治區(qū)、直轄市編碼,第五、六位為地、市編碼,第七、八位為合同登記點編號,第九至十四位為合同登記序號,以上編號不足位的補零,各地區(qū)編碼按GB2260-84規(guī)定填寫(合同登記序號由各地區(qū)自行決定)。
二、技術服務合同是指當事人一方以技術知識為另一方解決特定技術問題所訂立的合同。技術服務合同中包括技術培訓合同和技術中介合同:技術培訓合同是指當事人一方委托另一方對指定的專業(yè)技術人員進行特定項目的技術指導和專業(yè)訓練所訂立的合同。技術中介合同是指當事人一方以知識、技術、經(jīng)驗和信息為另一方與第三方訂立技術合同進行聯(lián)系,介紹、組織工業(yè)化開發(fā)并對履行合同提供服務所訂立的合同。
三、計劃內(nèi)項目應填寫國務院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、服務內(nèi)容、方式和要求:
包括技術服務的特征、標的范圍及效益情況;特定技術問題的難度、主要技術經(jīng)濟指標;具體的做法、手段、程序以及交付成果的形式。屬技術培訓合同的此條款填寫培訓內(nèi)容和要求,以及培訓計劃、進度。屬技術中介合同此條款填寫中介內(nèi)容和要求。
五、工作條件和協(xié)作事項:
包括甲方為乙方提供的資料、文件及其它條件,雙方協(xié)作的具體事項。屬技術培訓合同此條款填寫培訓所需必要場地、設施和試驗條件,以及當事人各方應當約定提供和管理有關場地、設施和試驗條件的責任。
六、其它:
合同如果是通過中介機構介紹簽訂的,應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產(chǎn)抵押擔保的,應將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。
七、委托代理人簽訂本合同書時,應出具委托證書。
八、本合同書中,凡是當事人約定認為無需填寫的條款,應在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國技術合同法》的規(guī)定,合同雙方就________項目的技術服務(該項目屬計劃※),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、※服務內(nèi)容、方式和要求:(屬技術培訓合同應當填寫培訓內(nèi)容和要求、培訓計劃、進度,屬技術中介合同應當填寫中介內(nèi)容和要求)
二、※工作條件和協(xié)作事項:
三、履行期限、地點和方式:
四、驗收標準和方式:
技術服務或者技術培訓按標準,采用方式驗收,由方出具服務或者培訓項目驗收證明。本合同服務項目的保證期為。在保證期內(nèi)發(fā)現(xiàn)服務質(zhì)量缺陷的,服務方應當負責返工或者采取補救措施。但因委托方使用、保管不當引起的問題除外。
五、報酬及其支付方式:
(一)本項目報酬為(服務費或培訓費):元。服務方完成專業(yè)技術工作,解決技術問題需要的經(jīng)費,由方負擔。
(二)本項目中介方活動經(jīng)費為:元,由方負擔。中介方的報酬為:元,由方支付。
(三)支付方式(按以下第種方式):
①一次總付:元,時間:
②分期支付:元,時間:元,時間:
③其它方式:
六、違約金或者損失賠償額的計算方法:
技術服務違反本合同約定,違約方應當按技術合同法實施條例第九十八條、第九十九條規(guī)定,承擔違約責任。技術培訓違反本合同約定,違約方應當按技術合同法實施條例第一百零五條、第一百零六條規(guī)定,承擔違約責任。技術中介違反本合同約定,違約方應當按技術合同法實施條例第一百一十二條、第一百一十三條、第一百一十四條規(guī)定,承擔違約責任。
(一)違反本合同第條約定,方應承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:
(二)違反本合同第條約定,方應承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:
(三)
七、解決合同糾紛的方式:
執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
八、※其它(含中介方的權利、義務、服務費及其支付方式、定金、財產(chǎn)抵押及擔保等
2022年最新經(jīng)濟合同協(xié)議相關文章: