承攬合同模板5篇
在承攬合同中,完成工作并交付工作成果的一方為承攬人;接受工作成果并支付報酬的一方稱為定作人。下面是小編給大家?guī)淼某袛埡贤0?,希望能夠幫到你?
承攬合同模板1
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,
以便共同遵守。
第一條 加工成品:
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
第二條 加工成品質(zhì)量要求:__________________________________________
(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:________________________
(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:__________________________________
(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3, 定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:______________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:__________________________________________
(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:____________________________________
(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:______________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:______________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:__________________________________________
第十一條 其他:__________________________________________________
(如:1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交__
_____(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同模板2
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
簽約地點:
簽約日期:________年____月____日
一、總則
1.甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方承接led顯示屏工程事宜,依據(jù)《中華人民共和國_____》,一致同意簽訂本合同。
2.甲方提出led顯示屏工程的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負責顯示屏的設(shè)計、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構(gòu)成
顯示屏工程總費用為:____元。大寫:____人民幣
具體構(gòu)成如下:
1.顯示屏部分
名稱規(guī)格顯示分辨率面積(長_________高)單價(元/?O)金額(元)
小計¥:____元,大寫:____人民幣
注:
2.屏體外設(shè)、軟件、工程等費用
名稱規(guī)格數(shù)量單價(元)金額(元)
邊框
控制系統(tǒng)
軟件
通訊線
電源線
安裝、運輸、調(diào)試、
維護、培訓(xùn)
小計¥:____元,大寫:____人民幣
注:
3.若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應(yīng)提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
三、軟件要求
1.乙方向甲方提供一套專門設(shè)計的顯示屏標準用戶軟件,可實現(xiàn)顯示系統(tǒng)本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數(shù)據(jù)鏈接)。標準用戶軟件由乙方提供,由乙方負責裝機調(diào)試。
2.如果甲方對顯示屏軟件有特殊用途要求,并委托乙方研制開發(fā)時,應(yīng)簽訂特殊軟件協(xié)議(見附件一)。
3.為使乙方特殊軟件開發(fā)研制工程順利進行,甲方須在合同簽訂之日起一周內(nèi)向乙方提供相關(guān)的技術(shù)資料(如屏幕顯示的格式、有關(guān)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫和文件格式、通訊接口標準要求等)。
4.顯示屏技術(shù)參數(shù)、顯示功能等以本合同規(guī)定為準。
四、運輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)
1.乙方負責(甲方協(xié)助)顯示屏的運輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。
2.顯示屏的安裝方式、位置及外框種類及顏色,由甲方確認后執(zhí)行(詳見附件二)。
3.乙方承擔的具體工作。
①顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
②顯示屏的現(xiàn)場安裝、調(diào)試。
③乙方應(yīng)在顯示屏右下角的邊框或包邊正面顯著位置打上公司標牌。否則工商部門會將顯示屏判定為“三無產(chǎn)品”。
④對甲方操作人員的培訓(xùn)。
4.甲方承擔的具體工作。
①及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
②派出_________負責施工用電和顯示屏及其控制設(shè)備用交流電源的配置。在乙方進入現(xiàn)場施工時,負責提供電源,將電源線拉到屏體背后并預(yù)留適當長度。電源容量由乙方提供數(shù)據(jù)。
③負責施工現(xiàn)場的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、保衛(wèi)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費用。
④在顯示屏安裝、調(diào)試開始時,即派出熟悉計算機應(yīng)用的操作人員,以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場培訓(xùn)。
⑤甲方應(yīng)對顯示系統(tǒng)的施工提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施,乙方向甲方提出基礎(chǔ)工程施工的標準。
五、工程維護
1.乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起),質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設(shè)備的質(zhì)保期執(zhí)行供應(yīng)商的相應(yīng)規(guī)定。
2.若顯示屏本身出現(xiàn)問題,乙方在接到甲方通知后及時趕到甲方所在地進行解決。此前甲方應(yīng)向乙方以書面形式(傳真)說明所出現(xiàn)問題的基本情況。以便乙方進行準備。
3.顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失,乙方可協(xié)助甲方進行解決,但相關(guān)費用由甲方負責。
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
①顯示屏控制計算機挪作他用,由于軟件_____等原因,破壞了顯示屏控制軟件。
②顯示屏與甲方計算機網(wǎng)絡(luò)連接使用時,因為計算機網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的問題導(dǎo)致顯示屏及計算機和軟件損壞。
③由于電網(wǎng)浪涌波動或現(xiàn)場強干擾源造成顯示屏損壞。
六、工程進度及驗收
1.顯示屏工程期總計5工作日,從乙方收到甲方預(yù)付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2.顯示屏現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的叁天內(nèi),甲方應(yīng)對整個顯示屏工程進行驗收,驗收標準依據(jù)本合同各項條款及顯示屏技術(shù)規(guī)范。
3.顯示屏驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成,播放內(nèi)容僅限于乙方自制節(jié)目及其他乙方同意播放的內(nèi)容。
4.驗收合格后應(yīng)填寫顯示屏工程工程驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在顯示屏安裝調(diào)試后的叁天內(nèi)不對工程進行驗收,視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規(guī)定的工程期限提供安裝場地和條件,造成工程不能按期完成,乙方不承擔工程預(yù)期的責任。待合同規(guī)定工期期滿后,視為安裝完畢,甲方應(yīng)按合同有關(guān)條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結(jié)算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起叁天內(nèi),甲方預(yù)付乙方工程款____%,計¥____元,大寫:____,合同生效。
2.驗收后,甲方在叁天內(nèi)將工程余款____%,計¥____元,大寫:____,支付給乙方全部結(jié)清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前,顯示屏的產(chǎn)權(quán)歸乙方所有??罡肚搴?,產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定賬號。若匯入其他賬號,乙方不予承認,由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約規(guī)則
1.由于乙方原因,顯示屏工程未能按預(yù)定工期交付甲方(不可抗力因素除外),給甲方造成損失,則乙方應(yīng)向甲方支付拖期罰金:總工程款的1%/天。
2.乙方必須根據(jù)合同要求保證產(chǎn)品質(zhì)量,否則乙方承擔相應(yīng)責任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時預(yù)付工程款,則甲方向乙方支付延遲付款罰金:延期款總數(shù)的1%/天。
九、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,雙方應(yīng)本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。如果雙方不能自行協(xié)商解決,可向甲乙雙方認可的_____委員會申請_____。
十、附則
1.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立,甲方預(yù)付工程款到達乙方指定賬號后生效。
2.任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發(fā)生變化,應(yīng)書面通知另一方。
3.本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
4.本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5.本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同模板3
甲方(定做人):簽訂日期:
簽訂地點:
乙方(承攬人):合同編號:
甲、乙雙方在平等自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、產(chǎn)品及相關(guān)說明
二、定作物的質(zhì)量
1、雙方按樣品生產(chǎn),應(yīng)在生產(chǎn)前進行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。
3、定作物的質(zhì)保期為1年,在上述保質(zhì)期內(nèi),乙方對定作物負有質(zhì)量擔保義務(wù),發(fā)生質(zhì)量問題時,乙方應(yīng)負責維修。
三、技術(shù)資料與圖紙
1、甲方應(yīng)在本合同生效后一周內(nèi)將技術(shù)資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對履約過程中知悉的技術(shù)資料與圖紙、封樣樣品等商業(yè)秘密,均負有保密義務(wù)。
四、定作物的交付與運輸
1、乙方的交貨期限為天,自預(yù)付款到乙方賬戶之日算起,預(yù)付款為合同總金額的30%。
2、乙方應(yīng)在約定期限內(nèi)向甲方交付模具,運費由乙方承擔,每延遲一天,乙方應(yīng)向甲方支付合同總額3‰的違約金。
五、定作物的驗收
1、乙方在模具制作完成發(fā)貨前,甲方應(yīng)付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發(fā)票。
2、定作物(模具)到甲方工廠后,乙方須派技術(shù)人員到甲方調(diào)試生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后,甲方付20%的款項。
3、余款10%為質(zhì)保金,自設(shè)備驗收合格之日起滿12個月時付清。
六、違約責任
1、乙方負有及時交貨與質(zhì)量保證的義務(wù)。
2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務(wù)。
3、雙方均應(yīng)恪守履約,若乙方違約,違約方應(yīng)向守約方承擔違約責任,并賠償守約方為維權(quán)而產(chǎn)生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。
七、爭議解決
本合同生效后,雙方應(yīng)嚴格履行,任何一方都不得擅自解除,如有爭議應(yīng)甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商未果,發(fā)生糾紛,由甲方工商注冊地有管轄權(quán)的人民法院管轄。
八、本合同一式三份,經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。
甲方:乙方:
地址:地址:
開戶行:開戶行
賬號:賬號:
電話:電話:
簽約代表:蓋章簽約代表:蓋章
簽約日期:簽約日期:
承攬合同模板4
訂立合同雙方:
承攬方:__縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:__縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:__縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:__縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:__縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:__縣支行
帳號:
年月日
承攬合同模板5
保潔承攬合同
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī),簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標準
1.承攬范圍:
2.工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù),并負責承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中,月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務(wù)費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務(wù)工作后,甲方 于次月 日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利義務(wù)
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件,確保乙方服務(wù)人員在甲方進行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標準無關(guān)的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權(quán)利義務(wù)
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進駐甲方服務(wù)場所,并應(yīng)著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人,具體負責承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標準的實施、監(jiān)督與指導(dǎo),以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經(jīng)雙方查實,乙方除照價賠償外,應(yīng)立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發(fā)生各種費用。
七、合同的變更或解除
1.本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務(wù),給對方造成損失的,承擔賠償責任。
九、其他事項
1.乙方應(yīng)制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風(fēng)險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標準
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人 法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點: