標準民用建筑施工合同范文5篇
標準民用建筑施工合同范文5篇怎么寫
合同目的可以是明示的也可以是默示的。有些合同對合同目的進行明確,其合同目的是明示的。有些不明確,但當事人根據(jù)交易的習(xí)慣和商業(yè)慣例可以推定,其合同目的是默示的。下面小編給大家整理標準民用建筑施工合同范文,希望大家喜歡!
標準民用建筑施工合同范文1
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,并結(jié)合有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況,經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,在雙方自愿及完全清楚、理解本合同條款的基礎(chǔ)上,簽訂本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內(nèi)容:住宅樓土建及施工
二、工程承包方式、范圍:
1、承包方式:按合同包人工、包機械、包工程、包安全、包質(zhì)量、包文明施工、包驗收。
2、承包范圍:是指整幢房子的主體、內(nèi)外粉刷及施工范圍內(nèi)的專業(yè)施工項目到房子可以竣工驗收為止;主體從基礎(chǔ)放線,基礎(chǔ)開挖回填,墊層為開始至屋面封頂蓋瓦(砼澆搗、墻體的砌筑、所有粱、板砼澆搗,內(nèi)外墻腳手架搭設(shè)、澆水養(yǎng)護、篩砂、半塊磚利用,并每日做好落地灰的清理)。內(nèi)墻抹灰、地面找平、東西墻抹灰、南北外墻貼面、地面散水臺階等圖紙要求。木工:模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲。鋼筋工:扎絲、焊條、鋼筋的制作、安裝。架子工:外墻腳手架搭拆、安全網(wǎng)掛設(shè)、龍門吊搭拆,還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀察的記錄,室內(nèi)外垃圾清理。乙方自備攪拌機、龍門吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的大小機械設(shè)備、安裝、修理與安全帽等等。
三、工程包價:
按實際面積結(jié)算,每平方米單價為元,屋面工程不計算面積。工價一次性商定,乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。
四、付款方式:
基礎(chǔ)完工付款 萬元,每層蓋板結(jié)束后甲方付給乙方工程款萬元,每內(nèi)粉刷一層付款
五、工程工期:
從簽定合同之日起個工作日竣工,每層砌體現(xiàn)澆封頂9天。在施工中,乙方如無法按時完成工期或技術(shù)力量薄弱,工程質(zhì)量和進度搞不上去,甲方有權(quán)終止合同,乙方作自動放棄,甲方只付乙方所做工程量工資款的70%。
六、質(zhì)量要求:
乙方必須按照現(xiàn)行施工規(guī)范操作,墻體平整、灰縫飽滿、砼澆搗密實、無蜂窩,內(nèi)外粉刷不能有裂縫,空鼓、外墻磚平整、勘條一條線。每個部位工程必須達到專項施工驗收規(guī)范標準。在施工中,乙方不按施工規(guī)定和圖紙尺寸施工,所造成質(zhì)量返工和損失,由乙方賠償雙倍的材料款。出現(xiàn)一次罰款貳佰元。
七、施工安全責任:
乙方必須按照現(xiàn)行勞動安全操作規(guī)程施工,教育職工安全生產(chǎn),并實行“三級”安全教育遵守工程的規(guī)章制度,對腳手架、機具經(jīng)常進行檢查、維修,方可施工。如施工中,乙方不按國家勞動安全規(guī)程操作,所引起的人體傷亡,與甲方無關(guān),均由乙方自行承擔全部經(jīng)濟和法律責任。
八、其它:
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。甲乙雙方必須互相遵守,任何一方違反合同所造成的后果,由違約方負責。如有未盡事宜,甲方雙方協(xié)商解決,雙方簽字生效,本合同具有同等法律效力,工程結(jié)束后,合同失效。
甲方: 乙方:
年 月 日
標準民用建筑施工合同范文2
甲方:___
乙方:___
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定,___(以下簡稱甲方)將在北五十家子鎮(zhèn)升弘養(yǎng)殖場建筑工程承包給___(以下簡稱乙方),經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下承包協(xié)議:
一、建設(shè)物料及施工費用共239萬元,核算標準如下:
2、圈舍主體建筑:圈舍總面積2000平方米,包工包料600元/平方米,合計120萬元。
3、辦公室及防疫室200平方米,工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米,工料及施工費12萬元。
4、青貯池3000立方米,工料費合計45萬元,干草棚300平方米,工料費6萬元,沼氣池200立方米,工料費16萬元。
5、院墻及廠區(qū)綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限
工程建設(shè)自20__年4月份開始,20__年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預(yù)備資金50萬元,用于園區(qū)建設(shè)前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結(jié)束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據(jù)施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權(quán)利和
(一)甲方:
1、認真履行協(xié)議要求,按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所,保證水、電設(shè)施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的正常生產(chǎn)秩序,保證乙方正常施工、
(二)乙方:
1、嚴格按甲方圖紙,在技術(shù)人員指導(dǎo)下進行施工。
2、施工所用原材料應(yīng)按甲方建筑要求選擇,嚴格執(zhí)行采購制度,保證原材料質(zhì)量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理,保證施工安全,無責任事故。
4、按甲方規(guī)定的時間內(nèi)保質(zhì)保量如期交工。如延誤交工期限,負責賠償甲方相當于正常生產(chǎn)收入數(shù)額的違約金。
甲乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議自簽訂之日起執(zhí)行。未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
標準民用建筑施工合同范文3
合同編號:_______
發(fā)包方:________________
承包方:________________
簽約時間:_______
簽約地點:_______
為了保證________施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達到雙方互惠互利的目的,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:____________
2、建筑面積(工程形式):____________
3、施工地點:________________
4、工期:
(1)開工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)合同工期總共歷時____天。
5、承包形式:________
6、工程質(zhì)量標準:________
7、工程價款:共計人民幣____元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的__%,計____元;質(zhì)保金___元,質(zhì)保期滿后支付。
9、質(zhì)保期:____年。
10、雙方的責任義務(wù)
(1)發(fā)包方的責任義務(wù)
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結(jié)算;
2、承包方的責任義務(wù)
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務(wù);
③接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標準要求;
④負責發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定:兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點,即義務(wù)清償?shù)攸c。
建設(shè)工程設(shè)計合同是雙務(wù)合同,即由發(fā)包人提供設(shè)計工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況,設(shè)計人交付設(shè)計文件,并由發(fā)包人支付設(shè)計費用。建設(shè)工程設(shè)計合同在實際操作中,與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別,有的明確了交付設(shè)計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后,當事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的,可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的,按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣,建設(shè)工程設(shè)計合同所涉及的履行地點應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方:_________ 承包方:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
20___年__月__日 20___年__月__日
標準民用建筑施工合同范文4
____公司(以下簡稱甲方)
____公司(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、誠實信用的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
工程名稱: ________________________工程
工程地點: ________________
工程內(nèi)容: ________
承包范圍: 包工包料
開工日期: ________年____月____日
竣工日期: ________年____月____日
合同工期總?cè)諝v天數(shù): 40天
質(zhì)量等級: 合格 合同價款(大寫):
第二條 圖紙
一、圖紙?zhí)峁┤掌冢?____年____月____日
二、圖紙?zhí)峁┨讛?shù): 兩套
第三條 駐工地代表
一、甲方駐工地代表及委派人員名單:
二、實行社會監(jiān)理的總監(jiān)理工程師姓名及其被授權(quán)范圍(如果有): 無
三、乙方駐工地代表:
第四條 甲方工作
一、乙方施工所需要的場地,由甲方在乙方進入現(xiàn)場前三日內(nèi)清除干凈,使施工現(xiàn)場具備施工條件,并在開工后繼續(xù)負責解決施工現(xiàn)場遺留的問題。
二、在乙方進入現(xiàn)場前三日內(nèi)將施工所需要的水、電源、線路從施工場地外部接至施工現(xiàn)場內(nèi)指定地點,并保證施工期間的需要。施工期間所需水電費用由甲方負責。
一、 乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙進行施工。
二、 乙方提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、法人授權(quán)委托書。
三、向甲方代表提供工程進度計劃的時間和份數(shù):乙方進入現(xiàn)場二日內(nèi),一份。
四、負責在交工前清理施工現(xiàn)場。
第五條 檢查和返工
乙方應(yīng)隨時接受甲方代表對施工質(zhì)量的檢查,如因質(zhì)量問題需要乙方返工、修改,乙方應(yīng)承擔由返工、修改而增加的費用;如因甲方不正確糾正或其它非乙方原因而引起的經(jīng)濟支出,由甲方承擔。
第六條 工程質(zhì)量等級:
合格.
第七條 驗收標準:
一、按照建筑施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB 50300-2001驗收。
第八條 工程價款與支付
一、 總造價:
二、付款方式:
1、合同簽訂日起,甲方支付給乙方總造價40%預(yù)付款。
2、施工進度完成80%支付總造價35%工程款,驗收合格再支付總造價20%工程款。
3、一年后支付總造價5%質(zhì)保金。
第九條 乙方采購材料設(shè)備
一、乙方采購材料、設(shè)備的要求:經(jīng)甲方代表驗收達到質(zhì)量標準后方可投入施工。
二、材料要求:
第十條 竣工驗收
乙方提供驗收報告的時間:工程竣工驗收后二日內(nèi)。
一、工程竣工后,由乙方于工程竣工驗收合格后三日內(nèi),向甲方代表提交結(jié)算報告,并由甲方代表批準。
第十一條 保修
一、保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起計算,保修期為壹年。
二、由乙方提供的工程安裝,因產(chǎn)品及施工質(zhì)量問題,乙方在接到甲方通知后二日內(nèi)派人修理。
第十二條 爭議
在履行合同中,如甲乙雙方發(fā)生爭議,其解決的程序為:自行調(diào)解、申請、提出起訴,在爭議未果之前應(yīng)保持施工連續(xù),同時甲乙雙方都要保護好已完工程。
第十三條 安全施工
一、在施工期間,由乙方自行承擔所發(fā)生的一切安全事故責任。
二、乙方應(yīng)遵守甲方廠規(guī)廠紀。
第十四條 其它
一、本合同自協(xié)議條款約定后雙方簽字之日起生效,合同有效期為二年。
二、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
三、本合同內(nèi)的未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商后另簽協(xié)議,與本合同具有同等效力。
甲方:(章)____________公司
乙方:(章)________________公司
法定代表人:
法定代表人:
簽訂日期: 年 月 日
標準民用建筑施工合同范文5
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫:肆佰柒拾元(470元)含水電安裝,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
按工程進度支付勞務(wù)費,每完成一層支付一次。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。
八、工期要求
從簽訂合同之次日起,乙方須在年內(nèi)完成主體工程,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任
十、其它
因甲方長期在外工作,特委托董樹棋代理施工,全權(quán)處理相關(guān)具體事宜,特此說明。
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方:
身份證號碼:__________
乙方:
身份證號碼:______
標準民用建筑施工合同范文5篇相關(guān)文章:
★ 施工合同范本4篇