裝修施工合同范本大全
裝飾施工合同不知道怎么寫？下面是小編為您精心整理的裝飾施工合同，歡迎參考，希望對大家有所幫助!
裝飾施工合同范本1
發(fā)包人(甲方)：(全稱)
承包人(乙方)：(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱： 。
1.2 工程地點： 。
1.3 工程內(nèi)容： 。
1.4 承包范圍： 。
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見附件)
□乙方只包工
1.6 工程結(jié)構(gòu)： 。
1.7 裝飾裝修施工面積： 。
2 工程質(zhì)量
2.1 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家、北京或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的其他標(biāo)準(zhǔn)。
2.2 國家、北京或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》
3 工期
3.1 總工期： 日(為日歷工期，并包括法定節(jié)假日
3.2 開工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應(yīng)提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內(nèi)未做出答復(fù)的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的，應(yīng)征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔(dān)，并相應(yīng)順延工期。
3.5 暫停施工(停工)：甲方要求乙方暫停施工的，應(yīng)在24小時內(nèi)向乙方提出處理意見，乙方應(yīng)妥善保護(hù)已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續(xù)施工，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。乙方要求復(fù)工的，甲方應(yīng)在12小時內(nèi)予以答復(fù)。甲方未能按時答復(fù)的，乙方可自行復(fù)工。
3.6 工期順延
3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任：
(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。
(2)工程量增加、設(shè)計變更的。
(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。
(4)甲方未按時供應(yīng)合同約定的材料和設(shè)備的。
(5) 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
(6)甲方未按時支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導(dǎo)致工期延誤的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現(xiàn)以上情況時，乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應(yīng)在3日內(nèi)批準(zhǔn)乙方修訂的進(jìn)度計劃及新技術(shù)措施，并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協(xié)議應(yīng)包含以下內(nèi)容：
(1)提前的時間。
(2)乙方采取的技術(shù)措施。
(3)甲方為實行新技術(shù)措施提供的條件。
(4)實行新技術(shù)措施增加的費用。
4 設(shè)計
4.1 設(shè)計圖紙及技術(shù)文件的提供方式
□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。
□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件送甲方審批，甲方應(yīng)于 日內(nèi)審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業(yè)設(shè)計公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。
4.2 設(shè)計變更
4.2.1 甲方要求變更設(shè)計時，應(yīng)在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應(yīng)立即停止對涉及部分的施工及準(zhǔn)備活動。
4.2.2 由于設(shè)計變更造成乙方材料積壓，由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)損失。
4.2.3 已完工程設(shè)計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔(dān)。
4.2.4 設(shè)計變更應(yīng)由甲方代表辦理洽商確認(rèn)手續(xù)，乙方應(yīng)變更施工進(jìn)度計劃，送甲方批準(zhǔn)，同時調(diào)整工程價款。
4.2.5 涉及設(shè)計變更的，設(shè)計圖紙?zhí)峁┓綉?yīng)給出變更設(shè)計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據(jù)。
裝飾施工合同范本2
委托方：(簡稱甲方)
地址：
施工方：(簡稱乙方)：
地址：
茲有____________工程，經(jīng)雙方確定設(shè)計、預(yù)算，決定由乙方施工，結(jié)合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著相互協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定合同。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程造價：預(yù)算價(人民幣)
四、工程承建范圍：
所有項目以甲乙雙方確定的預(yù)算書中內(nèi)容為準(zhǔn)。
承包形式：⑴包工包料 ⑵包工 ⑶部分包料 ⑷業(yè)主自購
五、付款方式：
1. 合同簽定當(dāng)天，甲方應(yīng)支付乙方工程款人民幣___________;
2.乙方水電驗收后，甲方應(yīng)付乙方工程款人民幣___________;
3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成，甲方應(yīng)付乙方工程款人民幣________;
4.竣工驗收后____天內(nèi)，如無工程質(zhì)量遺留問題，甲方將本工程總造價的余額一次性支付給乙方。
5.工程款全部結(jié)清后，乙方向甲方開具收據(jù)為工程主要憑證。
六、工程期限：
1. 雙方商定總工程為_____天(不含節(jié)假日)。開工日期為_____年____月___日，竣工日期為_____年_____月_____日。
2. 對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期順延;
⑴工程質(zhì)量變化或設(shè)計變更;
⑵不可抗力;
⑶甲方同意工期順延的其他情況。
七、甲乙雙方職責(zé)：
甲方職責(zé)：
1. 對乙方進(jìn)行監(jiān)督管理;
2. 對 乙方的施工進(jìn)度進(jìn)行審核;
3. 協(xié)助乙方安排施工場地;
4. 負(fù)責(zé)辦理乙方進(jìn)場前的報批，報建及工人進(jìn)場的一切手續(xù);
5. 按時支付乙方工程款，確保工程進(jìn)度。
6. 無償提供施工期間的水源、電源。
7. 甲方在堅定合同時認(rèn)可的設(shè)計方案，乙方在按設(shè)計方案正常施工或已施工完畢的項目，如甲方提出要更改或拆除重做，甲方應(yīng)補償乙方施工人員每人每天80元，材料損失按市場實際價格由甲方補償購買。
乙方職責(zé)：
1. 乙方提供免費設(shè)計，設(shè)計方案以及圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》
2. 必須嚴(yán)格按照執(zhí)行安全施工圖施工，確保工程質(zhì)量，按合同或補充協(xié)議所規(guī)定的時間，如期完工，并保證正常使用。
3. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成本合同工程。
4. 嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
5. 有責(zé)任做好材料、設(shè)備的采購、保管工作。
6. 保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
7. 參加工程驗收工作，準(zhǔn)備驗收報告單。
8. 嚴(yán)格按照雙方認(rèn)可的合同附件《裝修預(yù)算》所約定的供材方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。
9. 提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標(biāo)準(zhǔn)，和經(jīng)行政部門批準(zhǔn)具有檢測資質(zhì)的專業(yè)檢測部門提供的檢測合格報告。
八、增減項目：
1. 甲方要求減項的，應(yīng)在材料進(jìn)場前提出。否則應(yīng)按實際情況補償乙方材料費用及材料搬運費用，并納入結(jié)算。
2. 甲方要求增加的項目，應(yīng)在進(jìn)行 此道工序一周前提出，并與乙方簽定項目追加單，工期相應(yīng)順延。
3. 增加項目造價累計超過1000元的，應(yīng)納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期，則應(yīng)在簽字項目追加單三日內(nèi)支付，否則乙方可不做此增項。
4. 如須更改設(shè)計圖紙的，提出一方應(yīng)在進(jìn)行此項施工五天前提出，并出具相應(yīng)變更圖紙。
九、違約責(zé)任：
1. 甲方未按時支付工程款，如經(jīng)乙方通知三日內(nèi)仍未付款。乙方可自行停工。同時甲方應(yīng)賠償乙方人工損失，人工按80元/工日計。工期順延。
2. 乙方未按本合同或其附件規(guī)定的日期交工，每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣，并納入結(jié)算。
3. 結(jié)算款的尾款必須嚴(yán)格按照付款方式支付，否則乙方將根據(jù)相關(guān)法律要求甲方履行。
4. 施工過程中所有發(fā)生的安全事故以及造成的損失，均由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。
十、驗收及保修;
1. 驗收日期以乙方向甲方提交書面申請6日期為準(zhǔn)。
2. .在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收;
⑴材料驗收;
⑵隱蔽工程驗收;
⑶竣工驗收;
3. 工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單，提交水電改造圖。
4. 雙方進(jìn)竣工驗收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全與清潔。
5. 雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格。此造成的損失由甲方承擔(dān)。
6. 保修范圍為：乙方施工過程由于手工，用材不合規(guī)范，造成甲方使用不便及損壞的，屬保修范圍。
7. 保修期為兩年：
十一、其他說明：
1. 所有圖紙必須經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)后可用作施工，甲乙雙方不得隨意更改。
2. 所謂不可抗力，是指不能預(yù)見、不能克服的客觀情況，包括自然界的原因引起的不可抗力(如風(fēng)暴、地震等)和社會原因造成的不可抗力(如動亂、戰(zhàn)爭等)。
3. 合同一式兩份，甲乙雙方個執(zhí)一份，具同等法律效力，經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。如有未盡事宜，甲乙雙方可進(jìn)行協(xié)商另定補充協(xié)議作為合同之附件。
4. 本合同履行完畢后自動終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾施工合同范本3
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工.安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合裝修工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一. 工程概況
1. 工程名稱：________________
2. 工程地點：________________
3. 工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認(rèn)的工程報價單中項目為準(zhǔn);施工費用以雙方簽認(rèn)的工程報價單中單價為依據(jù),按實際工程量結(jié)算;增減項目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定單價簽認(rèn)后生效,增減計施工、安裝項目。
4. 乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。
5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項目。即自_____年____月____日起(日期以施工材料進(jìn)場的第二天計)
二. 甲方工作
1. 開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)和安放措施，若因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家具,陳設(shè)的損失由甲方承擔(dān)。
2. 向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施：協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并繳納物業(yè)管理處所需的一切費用。
3. 對工程質(zhì)量，進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜。
4. 按時、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負(fù)責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工、保質(zhì)，保量按期完成施工任務(wù)：解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照雙方簽認(rèn)的圖紙或說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。
3. 工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四. 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1. 本合同簽訂后，甲方預(yù)付乙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的50%(含設(shè)計定金)，乙方才進(jìn)場施工。
2. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進(jìn)場當(dāng)天甲方預(yù)付乙方第二期工程款即雙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%：木工基本完成,油漆工進(jìn)場當(dāng)天甲方預(yù)付乙方第三期工程款即付滿第二次預(yù)算(以雙方簽認(rèn)項目的單價及實際工程尺寸數(shù)量計算)總工程款的95%，甲方預(yù)付的工程款以乙方開出的票據(jù)為依據(jù)。
3. 施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
五. 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1. 本工程按雙方簽認(rèn)的報價單及其它約定由甲方采購的施工材料，甲方應(yīng)在各項目工程施工前兩天采購至現(xiàn)場，由甲方采購的材料。設(shè)備如不符質(zhì)量及要求對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料及設(shè)備至施工現(xiàn)場經(jīng)乙方驗收后由乙方負(fù)責(zé)保管，如乙方保管不當(dāng)造成損失的，乙方負(fù)責(zé)賠償。
2. 凡由乙方采購的材料，設(shè)備質(zhì)量或規(guī)格不符合雙方約定要求的應(yīng)禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六. 關(guān)于雙方責(zé)任的約定
1. 因甲方原因影響工期，工期相應(yīng)順延，并承擔(dān)由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：
A. 不能按期.按時供水電：B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間)：C、不能按期提供自購的材料、設(shè)備：D、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設(shè)計費：F、非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因。
2. 乙方責(zé)任
A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)：B、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責(zé)任的質(zhì)量問題，乙方免費維修：C、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)：D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。E、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負(fù)責(zé)。
七. 關(guān)于設(shè)計與施工及驗收的約定
1. 乙方設(shè)計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)給甲方審圖,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字認(rèn)可后乙方方可施工。
2. 乙方必須嚴(yán)格按甲方簽認(rèn)的圖紙施工.安裝。
3. 在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計，停止施工或增減項目，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間.材料等;乙方根據(jù)變更要求兩天內(nèi)向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機(jī)械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已采購材料(因變更設(shè)計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內(nèi)不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
5. 工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗收，并辦理驗收.移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)第一通知時間為竣工日期，并承擔(dān)乙方看管場地的相關(guān)費用。
八. 獎勵和違約責(zé)任
1. 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方____元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。
2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方已實際驗收合格。
4.因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
九.雙方簽認(rèn)的裝飾工程報價單，施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。
十.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一.本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會或人民法院判決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾施工合同范本大全相關(guān)文章：