樁基工程施工合同范本(2)
3、決算審核，承包人必須派專人配合，如無人配合審計，中途缺席超過2天，甲方直接審計或事務(wù)所審計，結(jié)果仍然有效。
八、工程款的支付
針對樁基工程的特殊性雙方約定：
1、施工至 付至工程量的 %。
2、施工結(jié)束后付總價款的 %。
3、樁基檢測結(jié)束后質(zhì)量齊全已完工程量的 %。
4、樁基工程資料提交主體封頂付至合同額的 %。
5、材料費用款到發(fā)貨，合同簽訂后付材料費用的20%。
九、竣工驗收
1、樁基竣工驗收由甲方組織。
2、乙方負責(zé)提交三套完整的樁基技術(shù)資料在驗收后15天內(nèi)提交給發(fā)包方。
3、工程未經(jīng)驗收若發(fā)包方自行上部施工，出現(xiàn)一切問題由發(fā)包方負責(zé)。
十、違約、索賠和爭議
(一)違約
1、發(fā)包人違約;
1)發(fā)包人不按時支付工程款，導(dǎo)致施工無法進行時;
2)發(fā)包人無正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價款;
3)發(fā)包人不履行合同義務(wù)或不按合同履行義務(wù)的其他情況，發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約給承包人造成的直接經(jīng)濟損失，順延的工期，并支付違約金。
4)因發(fā)包人原因造成承包人停工，由此造成承包方樁機臺班停置費按1000元/天計算。
2、承包人違約
1)承包人不能按協(xié)議所約定的工期或監(jiān)理工程師(業(yè)主)同意順延的工期內(nèi)完成。
2)因承包人施工質(zhì)量達不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準。
3)承包人不履行合同內(nèi)義務(wù)的其他情況等，則承包人賠償因其違約給發(fā)包人造成的一切損失。
4)開始正式打樁后，發(fā)包方發(fā)現(xiàn)承包方不能滿足經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理審批的工期要求(合同天數(shù))，發(fā)包方有權(quán)另加工程隊伍，承包方不得阻撓。
(二)索賠
1、當(dāng)一方向另一方提出索賠時，要有正當(dāng)?shù)乃髻r理由，且有索賠事件發(fā)生的有效證件;
2、當(dāng)一方向另一方提出索賠要在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)送交報告，受理方要在28天內(nèi)予以回復(fù)，否則視為該索賠已認可。
(三)爭議
雙方約定，在履行合同過程中或未盡事宜發(fā)生爭議時，在協(xié)商未果的情況下，可直接向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、有關(guān)事項
1、為保證工程能順利實施，發(fā)包方委派同志為工地代表，承包方委派為工地代表，隨時協(xié)調(diào)處理工程施工中的一切事項。
2、本合同自簽訂之日起生效，工程款結(jié)清后自行廢止。
3、本合同條款與國家、省、市有關(guān)法律相抵觸時，一律以國家、省、市法律法規(guī)為準。
十二、其它
1、合同價款中含第一次試樁檢測期間的機械停滯周期為15天，超過此期間停滯費用另計。
2、如因第一次試樁結(jié)果未能滿足設(shè)計要求，再次要求打試樁，機械停滯費臺班按投標(biāo)報價所報費再行結(jié)算。兩種規(guī)格一種試樁合格不計停滯費，兩種都不合格按2000元/天/臺。
3、如需引孔或增加其它的技術(shù)施工措施所造成的費用另行協(xié)商結(jié)算。
4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以獎勵或處罰2000元/天。因付款不及時造成工期延誤，按機械停滯臺班補償。
5、合同簽訂后，若乙方無正當(dāng)理由機械設(shè)備不進場或甲方無故拒絕乙方進場施工，則違約方賠償另一方10000元整。至合同簽訂后2天內(nèi)。
6、甲方要滿足本合同簽訂幢樓樁基工程連續(xù)施工，如果中途停滯時間超過一周，甲方補償乙方一周以外每天停滯費2000元/天，需要臨時樁機退場，甲方補貼進退場費陸萬元/次。
7、合同中未盡之處，以現(xiàn)場實際進行簽證。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樁基工程施工合同范文3
甲方：
乙方：
根據(jù)《合同法》及其他相關(guān)法律的規(guī)定,甲乙雙方本著友好協(xié)商和自愿的原則,就乙方承包樁基施工工程一事達成如下協(xié)議,甲乙雙方均應(yīng)按照本協(xié)議項下的規(guī)定嚴格執(zhí)行,確保工程的順利完工。
一、工程概況
1、工程名稱：廣東省汕頭市馬浦鎮(zhèn)1#高架橋樁基工程
2、工程基本情況：樁基總量1500根，孔深35m至60m，工程單價280元/m。
二、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供本施工工程所需的吊車、下籠、三通一平，并應(yīng)當(dāng)提供施工工人住房，本施工工程水、電費由甲方負責(zé)。
2、合同簽訂后，乙方應(yīng)該盡快組織機械設(shè)備進場施工，如因乙方的原因而遲遲不能進場施工，甲方有權(quán)追究乙方的違約責(zé)任。
3、甲方應(yīng)該在乙方機械設(shè)備進場后5日內(nèi)提供好本合同第二條第1款所規(guī)定的內(nèi)容，超過5日的，甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
4、甲方應(yīng)該為乙方的施工提供良好條件，包括工作面、征地等，保證乙方按照正常的工期進行施工，如因甲方原因?qū)е乱曳綍和；蛘卟荒苁┕さ扔绊懝こ淌┕みM度的情形，甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任，造成損失的，還應(yīng)該承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、乙方保證按照相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準進行施工，保證工程的施工質(zhì)量，如甲方認為乙方的工程施工質(zhì)量不合格，其應(yīng)該向乙方提供標(biāo)準的工程質(zhì)量報告，否則即視為工程施工質(zhì)量合格。
6、如工程出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，乙方有義務(wù)組織修復(fù)，修復(fù)費用由甲方承擔(dān)。
7、合同簽訂后，如因工程施工難度增加、質(zhì)量標(biāo)準提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的費用由甲方承擔(dān)。
三、工程結(jié)算及付款方式
1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程總量80%的工程款，結(jié)算依據(jù)為上月工程總量和本合同第一條第2款規(guī)定的工程單價，否則甲方應(yīng)該向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、本工程全部竣工完成后3個月內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付余下的工程款，否則甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
四、違約責(zé)任
1、甲方違反本合同第二條第1款、第3款、第4款的規(guī)定，應(yīng)該向乙方承擔(dān)本合同項下工程款 %的違約金，如甲方繼續(xù)違約，致使乙方無法施工的，甲方在向乙方承擔(dān)違約責(zé)任后，乙方有權(quán)單方解除合同。
2、甲方違反本合同第三條第1款的，應(yīng)向乙方承擔(dān)該月施工工程款 %的違約金，累計數(shù)月未結(jié)算的，總違約金由各月違約金相加計算，超過3個月未按照要求結(jié)算工程款的，乙方有權(quán)單方解除合同并追究甲方的法律責(zé)任。
3、甲方違反本合同第三條第2款的規(guī)定，應(yīng)向乙方承擔(dān)未結(jié)算工程款 %的違約金，并同時向乙方承擔(dān)同期銀行貸款利率4倍的利息。
4、乙方違反本合同第二條第2款規(guī)定的，應(yīng)向甲方承擔(dān)合同總額 %的違約金。
五、爭議解決
甲乙雙方履行本合同發(fā)生爭議的，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向人民法院提起訴訟。
六、本協(xié)議未盡事宜，雙方可以簽訂補充協(xié)議。
七、本協(xié)議一式2份，甲乙雙方各持一份，具有同等的法律效力。
八、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了樁基工程施工合同的人還看了：
1.工程打樁合同
2.樁基工程施工合同
3.樁基施工合同
樁基工程施工合同范本(2)
